Orzeczenia i interpretacje

…Nadto nie sposób pominąć faktu, że zgodnie z art. 42 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane dziennik budowy prowadzi kierownik budowy i w związku z tym w trakcie budowy jest on w jego posiadaniu. Kierownik budowy zaś nie był przedstawicielem inwestora czyli pozwanego Stowarzyszenia lecz…

Sygn. akt V GC 536/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Kowalski Protokolant: Olga Pazik po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa M. S. ( (...)…

Sygn. akt V GC 476/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Kowalski Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2016 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z…

…Na podstawie natomiast art. 42 ust. 2 pkt 1 P.b., kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ…

…wskazanych warunków, zgodnie z art. 36 ust.1 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r.poz. 1409 ze zm., dalej p.b.). W decyzji wskazano, że obszar oddziaływania obiektu(ów), o którym mowa w art. 28 ust. 2 p.b., obejmuje nieruchomość D. S. - S. i W. S. w postaci działki nr…

…w P. decyzją z dnia [...] marca 2015r. na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 103 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.…

…interpretować zgodnie z art. 29 i art. 30 w związku z art. 42 ustawy Prawo budowlane , które to przepisy regulują kwestię konieczności wystąpienia przez inwestora o pozwolenie na budowę i sytuacje, kiedy wystarczającym jest zgłoszenie prac budowlanych właściwemu organowi.

…kary umownej za opóźnienie powoda było niezasadne, 2.7 art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 45 ustawy prawo budowlane poprzez przyjęcie, że brak dziennika budowy (dokumentu urzędowego), stanowiącego podstawę oceny co najmniej ilości wykonanych robót, jest elementem nieistotnym dla sprawy.

…uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności ( art. 42 ust. 1 ). W innym miejscu ustawodawca wskazuje, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie w przypadkach uzasadnionych wysokim…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia NSA Anna Stępień Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Rosińska (spr.) Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska Protokolant: Sekretarz sądowy Magdalena Rząsa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2015 r. sprawy…

…dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy ( art.22, art.42 ust.2 ). W kontekście zarzutu obrazy prawa materialnego, zawartego w apelacji oskarżonej M. G. , należy przypomnieć, iż indywidualny charakter przestępstwa z art.271 k.k. nie stoi na przeszkodzie pociągnięciu do odpowiedzialności karnej sprawcy, który…

…W udzielonym pozwoleniu określił warunki prowadzonej budowy - zgodnie z art. 36 ust. 1 i art. 42 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (obecnie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Odwołanie od powyższej decyzji złożyła obecnie skarżąca B. C.-M., zarzucając decyzji organu pierwszej instancji…

…organu odwoławczego należy w tym zakresie powołać się na art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), nakazującego kierownikowi budowy umieszczenie w miejscu widocznym tablicy informacyjnej.

…A. . (...)- (...) , nie dopełnił obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane , to jest brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy; w/w. okoliczność została ujawniona w dniu 26 września 2013 roku w trakcie przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Inspektoratu…

…bliżej warunków określonych w art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo Budowlane . W dniu 14 sierpnia 2007 r. strony zawarły umowę, której przedmiotem było wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na realizacji przebudowy istniejącego lokalu na potrzeby specjalistycznej przychodni lekarskiej…

…W świetle art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego to inwestor obowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Powód oraz pozwany P. N. (1) nie spisali umowy pisemnej.

…5. art. 61 k.c. w zw. z art. 22 pkt 2 i 5 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że powód skutecznie informował pozwanego o problemach związanych z realizacją umowy poprzez wpisy w dzienniku budowy i wniósł o jego zmianę przez oddalenie powództwa ewentualnie jego uchylenie i…

…gruntów przyległych do drogi; - art. 11 pkt 1 oraz art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane , poprzez ich niewłaściwą wykładnię prowadzącą do przyjęcia, że z powołanych przepisów wynika obowiązek kierownika budowy do utrzymywania w należytym stanie zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości,…

…wskazanych w decyzji warunków zgodnie z art. 36 ust. 1 i art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane – w tym spełnienia warunków zarządcy drogi gminnej – Gminy M. S. zawartych w porozumieniu z dnia 17 lipca 2012 roku dotyczącego obsługi komunikacyjnej inwestycji.

…zwłoki dłużnika i art. 652 kc w zw. z art. 22 pkt 3d oraz art. 42 ust 2 Prawa budowlanego poprzez ich niezastosowanie w sprawie. W uzasadnieniu powódka wskazała, że uzasadnienie Sądu I instancji jest lakoniczne i zdawkowe w rzetelnej ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego.