Orzeczenia i interpretacje

sygn. akt III K 60/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Kurowski Protokolant:Andrzej Wiszowaty w obecności prokuratora: Jana Wiśniewskiego po rozpoznaniu dnia 27.09., 12.10., 17.10., 19.10., 24.10.,…

…Wyrokowi zarzucił: -obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 22 ust. 3b ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) i § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.…

…Stosownie do art. 22 prawa budowlanego , jako kierownik budowy, pozwany miał obowiązek kierowania budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

…oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem (por. art. 22 pkt 3 i art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – j.t. Dz.U. 2010.243.1623 – dalej Prawo budowlane ). W niniejszej sprawie kierownik budowy zezwolił na wykonywanie robót w sposób niezgodny z projektem, zaś po ich wykonaniu,…

…szkodami, jakie mogą wyrządzić osoby trzecie (por. art. 22 pkt. 1 i 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane , tekst jedn. Dz. U. z 2010r, nr 243, poz. 1623 ze zm.). Natomiast, jeżeli chodzi o opóźnienie, wynikające z nieodpowiednich warunków atmosferycznych, należy stwierdzić, że z wymogów technologicznych…

…niedopełnienie obowiązku kierownika budowy określonego w art.22 pkt. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane tj. zabezpieczenia terenu budowy, §8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 marca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych tj.…

…Przepisy art. 647 k.c. , art. 649 k.c. , art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 7.07 .1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późno zm.) obligują wykonawcę do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem. Na etapie postępowania przetargowego, które poprzedziło zawarcie umowy, powódka miała możliwość a…

…pod względem bezpieczeństwa wykonywanych prac (por. m.in. art. 22 prawa budowlanego ). Dlatego co do zasady w okolicznościach tego sporu nie może odnieść skutku próba ekskulpowania się S. W. (1) między innymi poprzez powoływanie się na zarzut niezastosowania art. 429 k.c. Wyjaśnić przy tym należy, że nawet gdyby…

…Prawo administracyjne, a dokładnie prawo budowlane , art. 22 również wspomina o dokumencie jakim jest protokolarne przekazanie budowy. Przepis ten wskazuje, jako podstawowy obowiązek kierownika budowy, protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wraz znajdującymi się na nim…

…budowy, tj. o czyn określony w art. 95 pkt 4 w związku z art. 22 pkt 2, 3, 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dalej: "pr.bud." i nakładającą za popełnienie tego czynu, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 pr.bud. karę upomnienia.

…Zgodnie z przepisem art. 22 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i koordynację prac poszczególnych podwykonawców, posiada uprawnienia do władczego ingerowania w sposób wykonywania robót oraz odpowiada wobec inwestora za prawidłowość robót.

…oraz wadliwego prowadzenia dokumentacji budowy ( art. 22 pkt 2 i 3 Prawa budowlanego ). Ugruntowane w orzecznictwie jest stanowisko, że wybór jednego z roszczeń, o których mowa w art. 443 k.c. , może być dokonany przez samo podanie faktów uzasadniających żądanie pozwu.

…Wskazany wpis, uczyniony przez kierownika budowy w oparciu o art. 22 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , ma decydujące znaczenie dla ustalenia daty zakończenia robót i ustalenia liczby dni zwłoki w wykonaniu zobowiązania przez powoda.

…Tymczasem stosownie do treści art. 22 ust. 3a-3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m. in. koordynowanie reali­zacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: przy opracowy­waniu…

…po spełnieniu przez konsultanta wymagań określonych w art. 22 Warunkach Ogólnych Umowy. Obie strony zastrzegły sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach i na warunkach określonych w art. 26 i 27 Warunków Ogólnych (§ 6 umowy).

…Kolejnym, zgodnie z art. 22 ust. 3 b w/w ustawy było koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21 a ust. 3 oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

…na podstawie między innymi art. 95 pkt. 1 i 4 w związku z art. 22 Prawa budowlanego. Zdaniem skarżącego, wobec powyższego, postępowanie zakończone ostateczną decyzją z dnia [...]r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczy jego interesu prawnego, bowiem stwierdzenie wadliwości wykonanych robót (doprowadzenie…

…wypełniający dyspozycję przepisu art. 95 pkt 4 w zw. z art. 22 pkt 3 oraz art. 36 a ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], Okręgowy Sąd Dyscyplinarny [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - działając na podstawie art. 104 i art. 105 k.p.a. w związku z art. 95 pkt 3 i 4…

…Podstawowe obowiązki i uprawnienia kierownika budowy regulują przepisy art. 22 , 23, art. 42 i 46 ustawy Prawo budowlane . W ocenie Sądu Z. G. (1) nie wywiązał się z obowiązku należytego prowadzenia dokumentacji budowy (art. 22 pkt 2 ustawy), wpisywał do dziennika zapisy niezgodne ze stanem faktycznym i nie zamiesił w…

…podmioty tj. kierownika budowy ( przykładowo art. 18, art. 22 pkt 7,9 prawa budowlanego ). Na gruncie rozpoznawanej sprawy protokoły odbioru, dokonywane były wprawdzie na drukach właściwych do dokonywania odbioru prac budowlanych, niemniej jednak odbiory te należy kwalifikować jako odbiór dzieła na podstawie art. 643…