Orzeczenia i interpretacje

…na niewykonanie robót w terminie umownym na podstawie art. 635 k.c. w zw. z 656 k.c. oraz wezwał do zwrotu kwoty 917.457 zł otrzymanej tytułem wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania pisma. Z uwagi na brak protokołów odbioru robót budowlanych, faktur za roboty budowlane i inwentaryzacji wykonanych robót…

…przez stronę pozwaną, gdyż nie zachodziły przesłanki z art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.p.c. , w szczególności pierwszy etap prac, polegający na oddaniu projektu budowlanego i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, został wykonany w terminie.

…opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu, którą normuje przepis art. 635 k.p.c. ; 3. naruszenie przepisów postępowania mające znaczenie dla rozstrzygnięcia tj. art. 328 § 2 poprzez nieprawidłowe podanie w uzasadnieniu wyroku wyjaśnienia podstawy prawnej roszczeń powódki, iż był to art. 636 § 1 k.c. i art. 494 § 1 k.c. a „w…

…Według art. 635 § 1 i 2 k.p.c. sąd dokonuje zabezpieczenia spadku z urzędu bądź na wniosek każdego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawcą testamentu, współwłaścicielem rzeczy, współuprawnionym co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzycielem mającym…