Orzeczenia i interpretacje

…Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 484 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c. ) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość…

Sygn. akt I ACa 846/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Małgorzata Wołczańska (spr.) Sędziowie : SA Anna Bohdziewicz SA Joanna Naczyńska Protokolant : Katarzyna Noras po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w…

…I tak, w myśl art. 484 § 1 kc , w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, jednakże zgodnie § 2 tego przepisu, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może…

Sygn. akt I C 199/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Majkowski Protokolant : staż. Justyna Raj po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. w Sieradzu na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA z siedzibą w…

…podstaw by uznać karę za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. , a dla oceny tego wygórowania nie miała znaczenia wysokość należności licencyjnych ani to w jakiej relacji pozostawała wysokość tych należności do wysokości kary, skoro kara została zastrzeżona z tytułu niewykonania w terminie zupełnie innego…

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Wiśniewska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Nadolska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki…

Sygn. akt VI GC 319/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Kamuda po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 r. w Rzeszowie na…

…Roszczenie odsetkowe ograniczył do odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 484 § 2¹ k.p.c. Ograniczył również odpowiedzialność pozwanych do nieruchomości obciążonej na rzecz powoda hipoteką, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowiecki prowadzi księgę wieczystą numer (...) . W uzasadnieniu pozwu wskazał, że…

Sygn. akt I Nc 1707/17 POSTANOWIENIE Dnia 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 roku w Siemianowicach Śląskich na posiedzeniu niejawnym sprawy powództwa (...) Bank (...) S.A.…

…Wreszcie powód podkreślił, że pozwany mógł żądać miarkowania kary umownej zgodnie z art. 484 §2 k.p.c. Co więcej zdaniem powoda sąd pierwszej instancji niezasadnie uchylił nakaz zapłaty w całości i zasądził tytułem roszczeń nieobjętych żądaniem pozwu 36.000,00 zł.

…powodowie, który zarzucili Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 484 § 1 k.c. poprzez błędne zastosowanie tego przepis do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego sprawy, polegające na zastosowaniu miarkowania kary umownej, mimo brak przesłanek, w oderwaniu od jej elementarnych funkcji stymulacyjnej i represyjnej oraz…

sygn. akt I ACz 1231/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel (spr.) Sędziowie: SSA Barbara Górzanowska SSA Jerzy Bess po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 września 2017 r. w K. sprawy z powództwa Z. R. reprezentanta…

Sygn. akt IX Ca 807/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Żegarska (spr.) Sędziowie: SO Bożena Charukiewicz SO Mirosław Wieczorkiewicz Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Najdrowska po rozpoznaniu w dniu 24…

…, jest właśnie dokonywanie uzgodnień), d) naruszenie art. 484 § 2 k.c. : – poprzez błędne przyjęcie, iż kara umowna należna stronie pozwanej podlegałaby zmiarkowaniu, podczas gdy brak ku temu podstaw, bowiem uwzględnienie przesłanki wykonania zobowiązania w znacznej części jest niedopuszczalne z uwagi na zastrzeżenie…

…przyjąć wykazania zasadności roszczenia pozwanej w trybie art. 484 k.p.c. , co czyni zarzut potrącenia niezasadnym. Biorąc pod uwagę całokształt przytoczonych okoliczności i powyższą argumentację, Sąd Okręgowy uznał zarzuty apelacji za niezasadne, co skutkowało jej oddaleniem w trybie art. 385 k.p.c. Orzekając o…

…roszczenia z pkt 1 stanowiła umowa łącząca strony oraz art. 484 § 1 k.c. Zgodnie z umową stron, wykonawca miał zapłacić inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego (58.000 zł) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy.

Sygn. akt IV C 310/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Robert Masznicz Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Osica po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa spółki z…

…Ponadto Sąd Rejonowy nie znalazł podstaw do miarkowania kary umownej w rozumieniu art. 484 §2 k.p.c. wskazując, że w umowie określono, iż w przypadku opóźnienia terminów w realizacji zamówienia przez wykonawcę, zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień…

Sygn. akt IV C 864/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Robert Masznicz Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Osica po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa…

…W ostatniej kolejności pozwany podniósł zarzut miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. z uwagi na jej rażącą wygórowaną wysokość stanowiącą 54 % łącznej kwoty wynagrodzenia umownego, gdy powódka nie wykazała szkody wobec opóźnienia w procedurze zmiany sprzedawcy.