Orzeczenia i interpretacje

…Sąd Rejonowy odwołując się do przepisów art. 656 § 1, 556, 563 i 560 § 4 w zw. z art. 638 § 1 k.c. podkreślił w szczególności, że brak było po stronie pozwanych właściwego dla reżimu rękojmi oświadczenia o odstąpieniu od umowy czy też dotyczącego obniżenia ceny, dlatego też nie było możliwości uwzględnienia…

…Zgodnie z art. 656 § 1 kc do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu…

…o dzieło), stosowanymi w oparciu o odesłanie zawarte w art. 656 k.c. w kodeksie cywilnym . Zgodnie z art. 636 § 1 k.c. , jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

…tych robót ( art. 560 kc w związku z art. 638 § 1 kc i art. 656 § 1 kc ), jak i podstawę roszczenia odszkodowawczego z tytułu nienależytego wykonania umowy ( art. 471 kc w związku z art. 566 § 1 kc ). Powódka domagała się również zwrotu kosztów zakupu płytek do łazienki z deszczownicą w kwocie 3.283,20 zł, które…

…za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia powodowej spółki; - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. poprzez ich zastosowanie i uznanie, iż stronie pozwanej ad.1) nie przysługiwało uprawnienie do zlecenia wykonawstwa zastępczego naprawy wadliwej palisady, pomimo tego, że powodowa spółka została skutecznie wezwana do…

…potrąceniu kar umownych w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i § 17 ust. 1 pkt 1.1.3 umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych, niskiego stopnia zaawansowania robót, niewystarczającego tempa prac, małą ilość pracowników na budowie, zajęcia komornicze wierzytelności powoda.

…umowy o roboty budowlane w trybie art. 635k .c. w zw. z art. 656 k.c. z przyczyn za które pozwana nie odpowiadała.( §7 ust.2c) umowy). Zarzuty apelacji w zakresie naruszenia art. 233§1 k.p.c. koncentrowały się na zakwestionowaniu ustaleń i oceny Sądu Okręgowego wskazującej, iż to powódka ponosiła odpowiedzialność za…

…go przez zamawiającego ( art. 642 § 1 w związku z art. 656 § 1 k.c. ) -por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2016 r. II CSK 15/16 niepubl. Należy jednak podkreślić, że przez "obiekt" w rozumieniu art. 647 k.c. rozumie się każdy zmaterializowany rezultat robót budowlanych (por. wyrok Sądu Najwyższego…

…Stosowanie art. 640 kc do umowy o roboty budowlane na podstawie art. 656 § 1 kc jest dopuszczalne. Obowiązek współdziałania stron jest o wiele bardziej wyraźny w umowie o roboty budowlane, aniżeli w przypadku umowy o dzieło. W procesie budowlanym istnieją poważne obowiązki po stronie inwestora, a polegają m.in. na…

…prawa materialnego, tj : a) art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię przepisu 636 § 1 k.c. polegającą na przyjęciu, iż poprzez zorganizowanie zaplecza budowy, przywiezienie i składowanie na placu budowy części rur z PP-B (pragma) przeznaczonych do wbudowania stanowiło o „wykonywaniu umowy",…

…z rękojmi ( art. 637 i art. 638 k.c. w związku z art. 656 k.c. ) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych ( art. 471 k.c. ) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.10.2000 r., sygn. akt I CKN 301/00). Na gruncie umowy o roboty budowlane niewykonanie zobowiązania ma miejsce wówczas, gdy wada jest tego rodzaju,…

…przy tym na przepisy art. 643 i art. 642 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Ze względu na to, że odmowa zapłaty uzasadniana była przez stronę pozwaną wadami robót i niewydaniem przewidzianej umową dokumentacji, konieczna była dla sądu ocena, czy te wady i braki w dokumentacji, stanowią wadę istotną.

…o roboty budowlane ( art. 647 k.c. ), przy czym przepis art. 656 k.c. w zakresie skutków opóźnienia się przez wykonawcę z wykończeniem obiektu, jak również co do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu odsyła do przepisów o umowie o dzieło, w szczególności art. 635 k.c. Powód swoje…

…Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…roku Gmina T. odstąpiła od umowy nr (...) na podstawie art. 656 § 1 k.c. i art. 635 k.c. z powodu niedotrzymania terminu wykonania projektu budowlanego zgodnego z prawem budowlanym i programem funkcjonalno-użytkowym. Jednocześnie gmina naliczyła (...) sp. z o.o. karę umowną w wysokości 1.923.458,32 zł, zakreślając 30…

…2014 r. Przepis art. 568 § 1 w zw. z art. 638 § 1 w zw. z art. 656 § 1 i w zw. z art. 658 k.c. nie dotyczy terminu przedawnienia roszczeń z rękojmi, lecz ich wygaśnięcia. Z kolei art. 568 § 2 w zw. z art. 638 § 1 w zw. z art. 656 § 1 i w zw.

…Przepis ten, stosownie do art. 656 § 1 k.c. znajduje zastosowanie do umowy o roboty budowlane. Jak wskazuje się w orzecznictwie, ocena prawdopodobieństwa nieukończenia dzieła w terminie ( art. 635 k.c. ) powinna być dokonywana z uwzględnieniem racjonalnych przewidywań zamawiającego, opartych na informacjach uzyskanych…

…z tytułu rękojmi za wady znajdującego uregulowanie w art. 656 § 1 kc po myśli 638 § 1 kc w zw. z art.560 § 1 i 3 kc. W związku z tym uznając apelację za częściowo uzasadnioną Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok w pkt 1 i orzekł jak w pkt I ppkt 1) wyroku.