Orzeczenia i interpretacje

…Zgodnie z art. 656 § 1 kc , do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…dzieła innej osobie ( art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. ) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji należy od umownego wynagrodzenia ryczałtowego odliczyć to, co zamawiający musiał wydatkować na dokończenie dzieła, nie zaś określać wysokość wynagrodzenia na podstawie…

…dla rozpoznania niniejszej sprawy, ponieważ w świetle art. 656 § 1 k.c. umowa o roboty budowlane stanowi podtyp umowy o dzieło i w kwestiach nieuregulowanych w sposób szczegółowy przepisy Kodeksu odsyłają do norm regulujących umowę o dzieło, czyli w szczególności do art. 635 k.c. , art. 636 k.c. , art. 637 k.c. i art.…

…na brzmienie art. 649⁴ § 1 k.c. , art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. złożyło pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy (...) z przyczyn leżących po stronie inwestora (zamawiającego), w tym z uwagi na okoliczności zawinione przez pozwaną.

…dzieła innej osobie ( art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. ) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji należy od umownego wynagrodzenia ryczałtowego odliczyć to, co zamawiający musiał wydatkować na dokończenie dzieła, nie zaś określać wysokość wynagrodzenia na podstawie…

…(m.in. art. 635 KC , art. 637 § 2 KC , art. 644 KC , art. 656 KC ), albo też w ogólnej regulacji obejmującej wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Z tej perspektywy – nawet jeżeli spełniona byłby przesłanka wykonywania dzieła w sposób wadliwy – to nieprawidłowe było wypowiedzenie pismem dnia 9…

…do ich usunięcia; 3) Naruszenie art. 638 k.c. w zw. z art. 656 k.c. poprzez nie zastosowanie w sprawie i uznanie , iż wobec podpisania protokołu końcowego robót pozwanemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi wobec upadłego ; 4) Naruszenie art. 91 ust.2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r prawo upadłościowe i…

…szczegółowej, wskazując jako postawę art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz postanowienia umowne. Po odstąpieniu od umowy powód powierzył wykonanie spornych prac, dotyczących wykonania posadzki, innemu podmiotowi. Pismem z dnia 4 czerwca 2014 r. pozwany wskazał, iż oświadczenie powoda zawarte w piśmie z dnia 28…

…wskazał, że czyni to na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , wobec opóźnienia w wykonaniu prac w stopniu uniemożliwiającym ich dokończenie w terminie umówionym. W orzecznictwie wskazuje się jednolicie, że odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. , inaczej niż odstąpienie na podstawie art. 491 § 1…

…wykończenia ich innej osobie ( art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. ) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji możliwe byłoby odliczenie od umownego wynagrodzenia ryczałtowego tego, co zamawiający musiałby wydatkować na dokończenie robót, nie zaś określanie wysokości…

…Strona pozwana formułując ten zarzut powołała się na treść przepis art. 656 § 1 k.c. dotyczący terminu przedawnienia dla roszczeń z umów o roboty budowlane. Przede wszystkim należy podkreślić, że strony nie łączyła umowa o roboty budowlane, a jedynie umowa sprzedaży nieruchomości.

…wadami czyniłoby zbędną regulację art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i naruszało równowagę między inwestorem a wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność należnego wykonawcy wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia, umożliwiając naliczanie kary umownej…

…kodeksu cywilnego , poprzez niewłaściwe zastosowanie, b) art. 656 §1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 638 § 1 kodeksu cywilnego i w zw. a art. 556¹§1 pkt 1 kodeksu cywilnego , poprzez niewłaściwe zastosowanie, c) art. 649 kodeksu cywilnego , przez niezastosowanie w sprawie, 2. naruszenie przepisów postępowania, które…

…za wady fizyczne budynku ( art. 636 lub 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ) lub dochodzić roszczenia odszkodowawczego w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową. ( art. 471 k.c. ). Dokonanie wyboru przez wierzyciela pociąga za sobą określone skutki.

…rozwiązaniem umowy, odwołując się do art. 628 § 1 w zw. z art. 656 § k.c. Nie było sporne, że powód otrzymał od pozwanych kwotę 208.750 zł tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy o roboty budowlane. Sąd ustalił, że w momencie rozwiązania umowy prace budowlane przy ul. (...) w W. znajdowały się na następującym etapie:…

…stosunek cywilnoprawny, do którego poprzez dyspozycję art. 656 k.c. odpowiednio znalazły zastosowanie przepisy o umowie o dzieło. W przypadku wadliwego wykonania robót budowlanych, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi ( art. 637 k.c. w zw.

…dzieła innej osobie ( art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. ) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji należy od umownego wynagrodzenia ryczałtowego odliczyć to, co zamawiający musiał wydatkować na dokończenie dzieła, nie zaś określać wysokość wynagrodzenia na podstawie…