Orzeczenia i interpretacje

…z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 827) w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 638 § 1 z d. 1 k.c. w brzmieniu sprzed dnia 24 grudnia 2014 r., co skutkuje utratą uprawnień z rękojmi. Pozwany nie mógł też obciążyć powoda kosztem wykonawstwa zastępczego, ponieważ takiego wykonawstwa nie było; wskutek porozumienia…

…od umowy za zgodą powoda; 4. art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 77 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 60 k.c. , w zw. z art. 483 k.c. , poprzez błędne przyjęcie, iż powód nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy łączącej strony i nie odstąpił od umowy, a w konsekwencji, że nie jest uprawniony do…

…marca 2011 r. pozwany na podstawie art. 636 par. 1 w zw. z art. 656 par. 1 k.c. oraz na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 par/. 1 k.c. odstąpił od umowy z dnia 9 lutego 2010 r. po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania wadliwego wykonywania umowy wystosowanego 3 stycznia 2011 r. oraz ze względu na bezpodstawne…

Sygn. akt VIII GC 484/18 Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 8 maja 2019 roku w sprawie z powództwa W. K. (1) i D. K. przeciwko M. S. (1) oraz z powództwa wzajemnego M. S. (1) przeciwko W. K. (1) i D. K. . I. Przedmiot postępowania. 1) Powodowie domagali się solidarnie zasądzenia od pozwanego kwoty…

…W przypadku umowy o roboty budowlane lub remontowe odnośnie wadliwości robót art. 656 k.c. odsyła do unormowań regulujących umowę o dzieło. Wadliwe wykonanie dzieła omówione jest w art. 636 k.c. , który wówczas upoważnia zamawiającego dzieło do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonania lub…

…oświadczył, że na podstawie art. 640 k.c. w związku z art. 656 k.c. odstępuje od umowy nr (...) z powodu braku współdziałania występującego po stronie pozwanej. Opisał przy tym m.in. - wstrzymanie możliwości wykonywania robót w dniu 20 kwietnia 2016 roku, odebranie dzienników budowy i wstrzymywanie wydania zgody na…

…za wady fizyczne budynku ( art. 636 lub 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ) lub dochodzić roszczenia odszkodowawczego w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową ( art. 471 k.c. ). Dokonanie wyboru przez wierzyciela pociąga za sobą określone skutki.

…z uprawnień przewidzianych w art. 632 §2 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Ryzyko ekonomiczne zawieranych umów winno być oceniane – zdaniem Sądu - na etapie kontraktowania. Sądowe rozstrzygnięcia w tego typu sprawach muszą uwzględniać uzasadnione interesy obu stron, gdyż praktyka polegająca na preferowaniu interesów…

Sygn. akt VIII GC 97/17 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka z o.o. w G. wniosła 10 marca 2017 r. pozew przeciwko (...) S.A. w Ś. o zapłatę łącznie kwoty 409.611,76 euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu wskazując, że żąda zapłaty tytułem nieuiszczonego wynagrodzenia…

…Wskazał też drugą podstawę odstąpienia, a to art. 635 kc w zw. z art. 656§ 1 kc tj. opóźnienie w bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy. Jednocześnie obciążył powódkę karą umowną w kwocie 52.192,72 zł na podstawie §12 ust. 2, §14 ust. 1 i §16 ust. 2 i 4 umowy i wystawił notę księgową.

…J. K. . Przepis art. 656 § 1 k.c. stanowi, że do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed…

Sygn. akt VIII GC 273/18 UZASADNIENIE Powód syndyk masy upadłości (...) -Hurt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w S. pozwem z 19 lutego 2018 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 700.000 zł z odsetkami umownymi w wysokości 12%, liczonymi od kwoty…

…umowy o dzieło (także umowy o roboty budowlane, zob. art. 656 kc ), znajdowały zastosowanie w drodze analogii przepisy o gwarancji udzielonej przy umowie sprzedaży (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1986r. w sprawie I CR 16/86, OSNCP, z. 8 z 1987r., poz. 119).

…Nie sprzeciwia się temu art. 656 § 1 k.c. W przepisie tym nie przewidziano odpowiedniego stosowania do umowy o roboty budowlane przepisów o umowie o dzieło normujących wynagrodzenie przyjmującego zamówienie tylko dlatego, że założeniem przy uchwalaniu przepisów kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane było…

…Odnosząc się do twierdzeń powodów o istnieniu wad w wykonanych robotach, Sąd przypomniał treść art. 656 § 1 k.c. , w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia przez strony umowy o roboty budowlane oraz art. 638 k.c. w zw. z art. 560 § 1 i 3 k.c. obowiązującym w dacie zawarcie przez strony umowy.

…obniżenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane ( art. 656 § 1 k.c. ); jego przedmiotem nie jest ustalenie stosunku, w jakim roboty wolne od wad pozostają do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Zgłoszony w postępowaniu pierwszoinstancyjnym wniosek dowodowy wprost odnosi się do kosztu…