Orzeczenia i interpretacje

Sygn. akt I AGa 6/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej w składzie: Przewodniczący: Sędzia Andrzej Daczyński Sędziowie: Jacek Nowicki Bogdan Wysocki (spr.) Protokolant: st.sekr.sąd. Kinga Kwiatkowska po rozpoznaniu w…

X GC 218/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 11 stycznia 2018 roku powódka (...) T. W. , Z. (...) Spółka jawna z siedzibą w K. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwoty 1.124.553,31 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa…

…Stosownie natomiast do art. 656 § 1 k. c. , do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed…

…Przez odesłanie zawarte w art. 656 k.c. ustawodawca umożliwia inwestorowi kontrolę przebiegu procesu budowlanego pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie, a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie robót we właściwym czasie.

…W świetle powyższego należało wskazać, iż zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do…

…wynagrodzenia w odpowiednim stosunku ( art. 637 w zw. z art. 656 k.c. w brzmieniu z daty zawarcia umowy pomiędzy stronami). Gdy aktualne jest usunięcie wad, a więc nadanie wykonanym robotom budowlanym pełnej wartości, inwestor powinien zapłacić całe umówione wynagrodzenie.

…dochodzonych roszczeń wskazano na art. 636 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz art. 494 k.c. w zw. z art. 471 k.c. oraz art. 361 § 2 k.c. Z ostrożności procesowej, w przypadku uznania, że strony nie łączył ważny stosunek zobowiązaniowy z uwagi na niemożność świadczenia pierwotnego ( art. 387 § 1 k.c. ) wskazywali, że…

…Stosownie do treści art. 635 k.c. , mającego w niniejszej sprawie zastosowanie w świetle art. 656 k.c. , jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu…

…zarzucając: 1/ naruszenie przepisu art. 480 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c , art. 638 § 2 k.c. w zw. z art. 577 § 3 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie, w sytuacji kiedy w niniejszym stanie faktycznym powód nie miał podstaw prawnych i faktycznych do dochodzenia roszczeń z art. 480 k.c , który to przepis można…

…Ponadto w tym miejscu zacytować należy przepis art. 656 k.c. zgodnie, z którym do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia…

…do przepisów o rękojmi za wady dzieła tj. przepisów art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 637 § 1 i 2 k.c. który znajdzie zastosowanie w sprawie z uwagi na datę zawarcia umowy. W sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 637 k.c. , w związku z tym, że umowa łącząca strony została zawarta w dniu 12 sierpnia 2013 r., a więc…

…Pozwany nie miał więc podstaw do odstąpienia od umowy. ( art. 644 kc w zw. z art. 656 § 1 kc ) Pozwany w sytuacji, gdy powodowie wykonali umowę z wadami których to wad nie usunęli, mieli podstawę do obniżenia wynagrodzenia ( art. 560 § 1 § 3 kc w zw. z art .638 § 1 kc i art. 656 § 1 kc ).

…Pismem z dnia 14 września 2015 r. pozwana na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. odstąpiła od umowy z uwagi na niewykonanie przez powoda przedmiotu umowy. Ponadto na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy nr (...) pozwana naliczyła karę umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za okres od dnia 15…

…Zgodnie z treścią art. 656 kc w zw. z art. 638 § 2 kc w zw. art. 577 kc , udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

…prawną swego oświadczenia woli w art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli wykonawca wykonywa roboty budowlane w sposób sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

…przedawnienia, posługując się bowiem wykładnią gramatyczną art. 656 kc , należy przyjąć, że termin przedawnienia oznaczony w art. 646 kc nie ma zastosowania do umów o roboty budowlane (wyr. SA w Białymstoku z 3.2.2000 r., I ACa 14/00 , OSA 2000, Nr 11, poz. 47).

…Warunków Kontraktu oraz art. 635 k.c. w związku z art. 656 k.c. odstąpił od kontraktu nr (...) z dnia 1 października 2010 r. pod nazwą „Kontynuacja budowy autostrady płatnej (...) , odcinek od węzła (...) (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w G. od km 548 + 987 do km 567 + 223, długości 18,33 km"…