Orzeczenia i interpretacje

…od umowy na podstawie art. 635 k.c. stosowanym w myśl art. 656 § 1 k.c. odpowiednio do umowy o roboty budowlane. Odstąpienie od umowy doprowadziło do stanu, traktowanego tak, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Co za tym idzie, strony powinny zwrócić sobie nawzajem to, co do tej pory świadczyły.

…wadami czyniłoby zbędną regulację art. 637 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. (zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 476/12, LEX nr 1314394). Zgodnie z zawartą tam regulacją (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 grudnia 2014 r., a więc – jak to wyżej wyjaśniono – znajdującym…

…dodatkowego terminu, na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Sąd orzekający wyjaśnił, że regulacja art. 491 § 1 k.c. , którą powódka w oświadczeniu o odstąpieniu powołała za podstawę prawną, jako przesłanki skutecznego odstąpienia od umowy wskazuje zwłokę dłużnika oraz wyznaczenie przez wierzyciela…

…od umowy na podstawie art. 635 k.c. , ewentualnie w zw. z art. 656 §1 k.c. Bezsporne było bowiem, że powód nie zakończył prac w umówionym terminie. W tej sytuacji do przesłanek skutecznego odstąpienia od umowy nie należało wyznaczenie wykonawcy dodatkowego terminu do realizacji umowy.

…ona nienależna, a w konsekwencji oddalenie powództwa; 3/ art. 656 § 1 k.c. w związku z 635 k.c. poprzez przyjęcie, iż ma on zastosowanie w tej sprawie oraz że powód pozostawał w opóźnieniu w realizacji umowy jak również, że ponosi winę za odstąpienie przez pozwanego od umowy.

…II. art. 637 § 2 k.c. i art. 560 § 3 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i 638 § 1 k.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez ich błędne zastosowanie polegające na określeniu kwoty obniżenia wynagrodzenia powoda poprzez odjęcie od łącznej kwoty jego wynagrodzenia sumy umownego wynagrodzenia za wykonanie balustrad, płyt…

…W szczególności nie ma podstaw do twierdzenia, że takim przepisem jest art. 656 § 1 kc , który wprawdzie przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło, ale jedynie w ściśle wskazanych tam kwestiach. Nie ulega zaś wątpliwości, że art. 656 § 1 kc nie odsyła ani do art. 639 kc , ani do art. 640 kc.

Sygn. akt I ACa 174/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jan Futro Sędziowie: SSA Małgorzata Gulczyńska SSO /del./ Marcin Garcia Fernandez /spr./ Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Paulus po rozpoznaniu w…

…Jak stanowi art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…Zgodnie z art. 656 § 1 kc , do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…dzieła innej osobie ( art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. ) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji należy od umownego wynagrodzenia ryczałtowego odliczyć to, co zamawiający musiał wydatkować na dokończenie dzieła, nie zaś określać wysokość wynagrodzenia na podstawie…

…dla rozpoznania niniejszej sprawy, ponieważ w świetle art. 656 § 1 k.c. umowa o roboty budowlane stanowi podtyp umowy o dzieło i w kwestiach nieuregulowanych w sposób szczegółowy przepisy Kodeksu odsyłają do norm regulujących umowę o dzieło, czyli w szczególności do art. 635 k.c. , art. 636 k.c. , art. 637 k.c. i art.…

…na brzmienie art. 649⁴ § 1 k.c. , art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. złożyło pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy (...) z przyczyn leżących po stronie inwestora (zamawiającego), w tym z uwagi na okoliczności zawinione przez pozwaną.

…dzieła innej osobie ( art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. ) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji należy od umownego wynagrodzenia ryczałtowego odliczyć to, co zamawiający musiał wydatkować na dokończenie dzieła, nie zaś określać wysokość wynagrodzenia na podstawie…

…(m.in. art. 635 KC , art. 637 § 2 KC , art. 644 KC , art. 656 KC ), albo też w ogólnej regulacji obejmującej wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Z tej perspektywy – nawet jeżeli spełniona byłby przesłanka wykonywania dzieła w sposób wadliwy – to nieprawidłowe było wypowiedzenie pismem dnia 9…

…do ich usunięcia; 3) Naruszenie art. 638 k.c. w zw. z art. 656 k.c. poprzez nie zastosowanie w sprawie i uznanie , iż wobec podpisania protokołu końcowego robót pozwanemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi wobec upadłego ; 4) Naruszenie art. 91 ust.2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r prawo upadłościowe i…

…szczegółowej, wskazując jako postawę art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz postanowienia umowne. Po odstąpieniu od umowy powód powierzył wykonanie spornych prac, dotyczących wykonania posadzki, innemu podmiotowi. Pismem z dnia 4 czerwca 2014 r. pozwany wskazał, iż oświadczenie powoda zawarte w piśmie z dnia 28…