Orzeczenia i interpretacje

…zaś w zakresie stwierdzonych wad prac budowlanych art. 656 k.c. w zw. z art. 637 i 638 k.c. w ich brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Z uwagi na przedmiot umowy wyłączone było przy tym odesłanie z art. 627¹ k.c. do przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

…prawa materialnego tj. art. 558 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie polegające na uznaniu, że na podstawie przepisu lex generali jakim jest art. 508 k.c. , że pozwana zrzekła się skutecznie w ugodzie z dnia 15 czerwca 2012 roku roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji mogących powstać w…

…umowy na mocy art. 635 k.c. , 636 k.c. , 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz postanowień umowy, a w szczególności jej § 10 ust. 2 i 5. Pismo to wpłynęło do powoda w dniu 22.01.2013 r. Pismem z dnia 22.01.2013 r., w tej samej dacie otrzymanym przez pozwanego, powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w…

…umowy na mocy art. 635 k.c. , 636 k.c. , 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz postanowień umowy, a w szczególności jej § 10 pkt. 10.2 i 5. W dniu 11 lutego 2013 roku pozwany złożył powodowi oświadczenie o potrąceniu kwoty 425.000 zł tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn za które…

…Zważywszy, że przepisy art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 637 k.c. i art. 656 § 1 k.c. – w brzmieniu z daty zawarcia umowy – przewidują trzyletni okres rękojmi, stwierdzić trzeba, że termin ten upłynął w dniu 21 grudnia 2016 r. Jednakże – co należy podkreślić – powódka nie dochodziła zwrotu tej części zabezpieczenia (tj.…

Sygn. akt I A Ca 386/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Elżbieta Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SA Karol Ratajczak SA Ewa Staniszewska Protokolant: st. sekr. sąd. Kinga Kwiatkowska po…

…pozwaną, gdyż nie zachodziły przesłanki z art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.p.c. , w szczególności pierwszy etap prac, polegający na oddaniu projektu budowlanego i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, został wykonany w terminie. Terminy do wykonania kolejnych etapów prac były liczone od uzyskania pozwolenia na…

…W konsekwencji zgodnie z art. 656§ 1 kc w brzmieniu obowiązującym w dacie zawierania umowy, do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonywanego obiektu, jak również do…

…się na przepisy art. 636 § 1 kc i art. 637 § 1 kc w zw. z art. 656 § 1 kc oraz § 9 umowy zawartej przez strony tego procesu – odstąpiła od umowy o roboty budowlane, wskazując iż przyczyną takiego jej stanowiska są wady obiektu budowlanego sprowadzające się do zaniechania prowadzenia przez P. J. dziennika budowy oraz…

…Zgodnie z treścią art. 656 kc do (…) rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Z art. 637 kc wynika zaś uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy lub żądanie obniżenia wynagrodzenia jeżeli dzieło ma wady.

…winna zachować się zgodnie z treścią art. 636 § 1 w zw. z art. 656 § 1 k.c. , to jest wezwać go do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie którego mogłaby od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i…

…w § 2 ust. 2 na podstawie art. 635 k.c. w związku z art. 656 k.c. odstępuje od umowy nr (...) z dnia 8 sierpnia 2012 r. ze skutkiem na dzień 30 listopada 2012 r. Pozwana wskazała, że oczywistym jest, iż powód T. W. (1) nie wykonana zleconych robót budowlanych w terminie umówionym, zaś dalsze zwlekanie z wykonaniem…

…iż dochodzone żądanie jest bezzasadne w związku z treścią art. 656§1 k.c. (sprzeciw od nakazu zapłaty k. 16-18 akt) W odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty pełnomocnik powoda podniósł, iż oponuje podniesionemu przez pozwaną żądaniu obniżenia wynagrodzenia, jak również zarzutowi potracenia z uwagi na brak wzajemnej…

…Jako podstawę prawną roszczenia powód wskazał art. 637 par. 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 19 września 2013 r. w sprawie II Nc 241/13 Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie pozwu.

…Jeśli idzie o zastrzeżenia do prac budowlanych, to zgodnie z art. 656 . § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia…

…się także do dyspozycji przepisu art. 634 w zw. z art. 656 § 1 k.c. , zgodnie z którym, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,…

…za wykonanie robót budowlanych w drodze analogii poprzez art. 656 § 1 kc , może zostać obniżone, jeżeli wykonawca robót nie wykonał wszystkich robót wynikających z umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, jeżeli roboty nie zostały wykonane w całości lecz w części, winno być określone proporcjonalnie do wykonania (por. wyrok…

…przypadkach w terminie 10 lat, przy czym przepis art. 656 § 1 k.c. nie stanowi podstawy prawnej dla odpowiedniego stosowania do roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane art. 646 k.c. ( tak SN w uchwale z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01, LEX nr 50044 ).

…( art. 560 § 1 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. i art. 656 § 1 k.c. , a także art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy) Należało zatem zasądzić od pozwanej na rzecz powódki kwotę 205.385,78 zł z tytułu niewypłaconej części wynagrodzenia za wykonane roboty remontowe, na…