Orzeczenia i interpretacje

…odstąpienie przez pozwanego od umowy na podstawie art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c. . Należy zauważyć, że z treści korespondencji kierowanej do pozwanego wynika, że powód wyrażał gotowość kontynuowania robót, lecz nie spotkało się to z odzewem ze strony pozwanego.

…30.05.2014r. o prawach konsumenta - Dz.U.2014.827) w zw. z art. 656 § 1 kc , jeżeli wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i wady są nieistotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

…- art. 56 kc , art. 65 § l kc w zw. z art. 633 kc w zw. z art. 656 § l kc poprzez przyjęcie, że nie wywołuje żadnych skutków zastrzeżenie w umowie zawartej przez strony wykonania robót w sposób obejmujący odpowiednie użycie materiałów dostarczonych przez pozwanego, a w szczególności poprzez ułożenie przez powoda…

…jako podstawy prawnej odstąpienia od umowy również art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. W konsekwencji po stronie powódki powstało roszczenie z § 15 ust. 1 lit. d umowy o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, której wysokość strony określiły jako 5 % wynagrodzenia…

…W dniu 4 sierpnia 2011 r. powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie art. 656 §1 k.c. w zw. z art. 636 §1 k.c. z uwagi na wykonania dzieła w sposób wadliwy i sprzeczny z umową. Jednocześnie wezwał pozwanego do zwrotu kwoty 685.501,22 zł potrącając z tej sumy kwotę 196.034,28 zł stanowiącą…

…Art. 656 § 1 kc do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu odsyła do…

…powoda w realizacji robót odstąpiła od umowy na podstawie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. i art. 491 k.c. , za co naliczyła karę umowną w wysokości 278 547,59 zł, którą potrąciła z wierzytelnością powoda z tytułu wynagrodzenia pismem z dnia 8 lipca 2014 r. W dniu 24 września 2014r. została ogłoszona upadłość…

…obniżenia wynagrodzenia ( art. 637 § 1 i 2 kc. w zw. z art. 656 § 1 kc. ). Przechodząc do oceny jakość prac wykonanych przez powódkę, to należy zauważyć, iż powódka w treści uzasadnienia pozwu przyznała, że były pewne usterki jakościowe.

…jest zobowiązany do ich odbioru ( art. 647 k.c. w zw. z art. 656 § 2 kc ). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich…

…Uzasadniając zasadność roszczenia powódka wskazała, że jej roszczenie wynika z art. 644 w zw. z art. 656 §1 k.c. . Wskazała, że odstąpienie od umowy E. L. na podstawie art. 635 k.c. jest bezskuteczne i należy je traktować jako odstąpienie na podstawie art. 644 k.c. . Powódka podała, że łączna wartość wynagrodzenia,…

…budowalnych art. 637 k.c. - w powiązaniu z art. 638 k.c. i art. 656 k.c. . Zgodnie z treścią § 1art. 637 k.c. jeżeli dzieło miało wady, zamawiający mógł żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie…

…odbioru - wynikającego z treści art. 643 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Wyjaśni więc czy pozwany zorganizował jakiekolwiek czynności odbiorowe podczas których zgłaszał powodowi jakiekolwiek wady i usterki oraz wzywał go do usunięcia wad.

…zarówno w art. 492 k.c. , jak i art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Powołując się na opinię biegłego i zeznania, Sąd wskazał, że przyczyny opóźnienia leżały wyłącznie po stronie pozwanych. W odniesieniu do powództwa wzajemnego stwierdzono, że wierzytelności powodów wzajemnych uległy umorzeniu wobec złożenia…

Sygn. akt I ACa 1271/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Marek Górecki /spr./ Sędziowie: SA Karol Ratajczak SO Maciej Agaciński /del./ Protokolant: st.sekr.sąd. Agnieszka Paulus po rozpoznaniu w dniu 19…

…W oparciu o przepisy art. 647 k.c. , 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz art. 651 k.c. Sąd I instancji uznał, że stanowisko powoda nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu, pozwani udowodnili, że wykonane przez powoda roboty miały wady, a zalecone przez nich prace powierzone innym wykonawcom należało powiązać z…

…W myśl art. 656 § 1 k.c. do skutków wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Zgodnie z art. 642 § 1 k.c. , w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

…oraz prawa materialnego, tj.: - art. 634 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz 651 k.c. poprzez ich niezastosowanie oraz przyjęcie, że na powódce spoczywał obowiązek ustalenia miejsca instalacji pieca, podczas gdy zgodnie z treścią art. 634 k.c. to pozwani byli zobowiązani poinformować powódkę iż zachodzą okoliczności…

…na mocy art. 638 § 1 k.c. do umowy o dzieło, zaś na mocy art. 656 § 1 k.c. do umowy o roboty budowlane. Termin roszczeń z rękojmi uregulowany był z kolei art. 568 § 1 k.c. , zgodnie z którym uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech,…

…Jako podstawę prawną roszczenia powód wskazał art. 637 par. 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 k.c. /pozew – k. 4 – 8/ Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 19 września 2013 r. w sprawie II Nc 241/13 Sąd uwzględnił żądanie pozwu.