Orzeczenia i interpretacje

…Wyrazem tego jest przepis art. 656 k.c. , odsyłający w szeregu kwestii powstałych na tle tej umowy do przepisów dotyczących umowy o dzieło. Umowa o roboty budowlane stanowi jednak odrębny typ umowy i nie jest podtypem umowy o dzieło.

…w oparciu o unormowania zawarte w art. 636 w zw. z art. 656 k.c. Zatem to złożone przez powodów odstąpienie od umowy, od której pozwana odstąpiła wcześniej, będzie bezskuteczne. Pozwana nie znalazła możliwości wyrażenia zgody na kontynuowanie przez powodów robót w ramach łączącej strony umowy.

…prawa cywilnego materialnego tj. - 637 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , poprzez jego niezastosowanie i odmowę przyznania pozwanemu prawa do obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonania dzieła, - 471 k.c. poprzez uznanie że w przedmiotowej sprawie to pozwany przyczynił się do powstania pęknięć w posadzce.

…W ustalonym stanie faktycznym w motywach orzeczenia przywołał regulację art. 656 § 1 k.c. oraz art. 636 k.c. i art. 480 k.c. Następnie dokonał oceny poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych i stwierdził, że przy uwzględnieniu zgłoszonych przez powoda roszczeń i ich podstawy faktycznej powództwo nie zasługiwało na…

…jako jedną z podstaw odstąpienia przepis art. 637 w zw. z art. 656 § 1 k.c. (k. 40), ale w jego świetle występuje gradacja uprawnień, a zatem w pierwszej kolejności zamawiający powinien domagać się usunięcia wad (...) a dopiero w przypadkach, o których mowa w (...) skorzystać z pozostałych uprawnień, w tym z prawa do…

Sygn. akt I ACa 1247/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Elżbieta Uznańska (spr.) Sędziowie: SSA Zbigniew Ducki SSA Hanna Nowicka de Poraj Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura po rozpoznaniu w dniu…

…należy oceniać na gruncie przepisu art. 635 k.c. w zw. z art. 656§ 1 k.c. Przepis art. 635 k.c. (stosowany odpowiednio do umowy o roboty budowlane) stanowi, że: jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie…

Sygn. akt: I C 849/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Choma-Piotrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Kulpa po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa R. G.…

…k.c. , art. 647 k.c. w zw. art. 637 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 481 § 1 i 2 k.c. powództwo. Wskazał, że kwestię rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego reguluje art. 632 § 1 k.c. , który wedle ugruntowanego poglądu Sądu Najwyższego stasuje się także do umowy o roboty budowlane.

…prac, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło ( art. 656 k.c. ). Dłużnik dopuszcza się zwłoki jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie ( art. 476 k.c. ). Jednakże nie dotyczy to wypadku gdy opóźnienie świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

…Podstawę takiego rozstrzygnięcia stanowi art. 656 § 1 kc w zw. z art. 637 § 2 zdanie drugie kc oraz art. 471 kc. W takiej bowiem wysokości powód poniósł szkodę - zapłacił na poczet należnego wynagrodzenia kwotę wyższą niż wartość faktycznie wykonanych prac.

…Sąd Rejonowy przyjmując za podstawę rozstrzygnięcia przepisy art. 656 § 1 kc , art. 637 § 2 kpc i art. 560 § 3 kc , uznał roszczenie powodów co do zasady za słuszne. Wskazał, że zamontowany u powodów system grzewczy L. nie funkcjonował prawidłowo, a zatem dotknięty był wadą.

…Uszło uwagi Sądu Okręgowego, że art. 656 k.c. , nakazujący stosować do umowy o roboty budowlane niektóre rozwiązania przyjęte w regulacji umowy o dzieło, nie zawiera w swej treści odesłania do art. 646 k.c. , należy więc do mającego swe źródło w nienależytym wykonaniu zobowiązania w zakresie robót budowlanych…

…czyniłoby w istocie zbędną regulację art. 637 kc w zw. z art. 656 kc. Ochrona inwestora na podstawie przepisów o rękojmi za wady realizuje się bowiem dopiero po odebraniu dzieła (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.06.2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009/1/7).

…pozwem; 5) naruszenie art. 647 k.c. , art. 654 k.c. , art. 656 k.c. w zw. z art. 546 § 1 i 2 k.c. oraz art. 353 § 1 k.c. w zw. z art. 65 k.c. przez ich błędną wykładnię polegającą na niezasadnym uznaniu, że trzy częściowe odbiory robót montażowych przy braku zgłoszenia przez wykonawcę do odbioru całego przedmiotu…

…art. 647–658 kc , a ponadto – na podstawie odesłania z art. 656 kc – przepisy art. 635, 636, 638 i 644 kc. Natomiast zgodnie z dalszym odesłaniem z art. 638 kc , także art. 556 i n. kc w zakresie dotyczącym odpowiednio rękojmi za budynek.

…Ponadto na podstawie art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed…

…o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. , a przepis art. 656 § 1 k.c. o odpowiednim zastosowaniu przepisów o umowie o dzieło nie obejmuje kwestii przedawnienia roszczeń. Wykonanie pompy ciepła i instalacji ogrzewczej wewnątrz budynku stanowiło część robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku…

…tytułu kary umownej, wskazując, że skoro zgodnie z treścią art. 656 § 1 k.c. do rękojmi za wady stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, to roszczenie z tego tytułu, mając na względzie art. 646 k.c. , przedawnia się z upływem 2 lat. Postanowieniem z dnia 21.12.2009 r. Sąd Rejonowy dla m. st.

Sygn. akt I C 45/15 (...) Pozwem wniesionym w dniu 24 kwietnia 2014 roku (data prezentaty) S. B. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, wniósł o zasadzenie od J. B. (1) kwoty 26.484 zł z ustawowymi odsetkami od 1 października 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym…