Orzeczenia i interpretacje

…wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c. i art. 556 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, z uwagi na odgórne i władcze uznanie, że powód wywodzi swoje roszczenie z tytułu udzielonej przez pozwanego gwarancji, podczas gdy powód wywodził swoje roszczenia z tytułu…

…Zarówno w oparciu o zapisy umowy, jak też art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. jak też w oparciu o art. 491 k.c. odstąpienie było skuteczne. Pozwany podkreślał, że brak zachowania przez powoda ustalonego w umowie terminu realizacji prac skutkuje powstaniem po stronie pozwanego szkody, której zakres i granice są bardzo…

…W tym zakresie odpowiednie zastosowanie, na podstawie art. 656 k.c. , znajduje regulacja zawarta w art. 637 § 1 i 2 k.c. , w świetle której wady usuwalne rodzą określone roszczenia z tytułu rękojmi. Zamawiający może też na zasadach ogólnych zgłosić roszczenia odszkodowawcze ( art. 471 k.c. ).

Sygn. akt II C 801/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący : SSO Barbara Kubasik Protokolant: Anna Krzesłowska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną…

…Zastosowanie winny mieć zatem przepisy art. 636 Kc w zw. z art. 656 § 1 Kc. O ile zatem inwestor nie skorzysta ze wskazanych uprawnień rodzi to jego odpowiedzialność solidarną z wykonawcą o ile można uznać, że inwestor wyraził zgodę na umowę podwykonawczą.

…k.c. (umowa o dzieło) do umowy o roboty budowlane (mimo że art. 656 k.c. nie zawiera stosownego odesłania) – uchwała (7) SN z 29 września 2009 roku III CZP 41/09, wyroki z 20 listopada 2008 roku, III CSK 184/08, z 15 czerwca 2007 roku, V CSK 63/07).

…z rękojmi ( art. 637 i art. 638 k.c. w związku z art. 656 k.c. ) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych ( art. 471 k.c. ). Wadliwe wykonanie robót remontowych, bądź dopuszczenie do tego przez kierownika budowy, jak najbardziej może stanowić nienależyte wykonanie zobowiązania.

…zarzutów z tytułu rękojmi ( art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. , w niniejszej sprawie zarzutów co do niezgodności dzieła z umową ). Od charakteru wad i woli zamawiającego zależy, jakie będą skutki występowania wad. Stosownie do treści art. 4 ust. l cytowanej wyżej ustawy o sprzedaży konsumenckiej, sprzedawca…

…Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 556 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 638 k.c. poprzez uznanie, że odpowiedzialność z rękojmi za wady powoda jako wykonawcy opiera się na zasadzie winy a nie ryzyka; art. 65 § 2 k.c. poprzez interpretację postanowień umowy wbrew ich…

Sygnatura akt VIII Ga 365/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Górski Sędziowie: SO Anna Budzyńska SR del. Rafał Lila (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Stachowiak po…

…Zgodnie z art. 656 §1 kc , do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu…

…tych prac, - art. 635 k.c. i art. 636 §1 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. polegające na ich błędnej wykładni i przyjęciu, że pozwany jako wierzyciel świadczenia niepieniężnego z umowy o roboty budowlane może dokonać wykonania zastępczego (powierzenia dalszego wykonania robót innej osobie) na koszt i niebezpieczeństwo…

…od umowy na podstawie art. 636 § 1 i 644 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i pozwany swym oświadczeniem z dnia 14 września 2006 r. skutecznie odstąpił od umowy stron z dnia 21 marca 2006 r. A skoro doszło do odstąpienia od umowy o roboty budowlane, to wykonawcy nie przysługuje za wykonane roboty wynagrodzenie z umowy, ale…

…z dnia 20.12.2012 r. I ACa 441/12. Stosownie do dyspozycji art. 656 § 1 k.c. do rękojmi w umowie o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi w ramach umowy o dzieło. W sytuacji gdy strona powodowa wydała przedmiot umowy, stawiając dzieło do dyspozycji strony pozwanej, aktualizuje się ewentualne…

…118 k.c. a nie art. 646 k.c. , bowiem odesłanie zawarte w art. 656 k.c. nie zawiera przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane. Roszczenia z umowy o roboty budowlane przedawniają się zatem w terminach określonych w art. 118 k.c. (por. uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP…

…- dodatkowo dochodzić naprawienia poniesionej szkody ( art.656 i art. 638 k.c. ). W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. (I CKN 301/00) Sąd dopuścił możliwość dochodzenia od wykonawcy obok roszczeń wynikających z rękojmi ( art.637 w zw.

…stał się przepis art. 637 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , który przyznaje inwestorowi różnego rodzaju uprawnienia (np. żądanie usunięcia wady) uzależnione przede wszystkim od rodzaju stwierdzonej wady. Pamiętać przy tym należy, że wadą dzieła jest określone odstępstwo od umowy, co sprawia, że pojęcie wady ma…

…W tej sytuacji należy podnieść, że art. 656 kc co prawda pozwala na zastosowanie przepisów umowy o dzieło lecz ma on zastosowanie do wyczerpująco wyliczonych roszczeń stron umowy o roboty budowlane. Jest to zatem przepis szczególny i nie może być stosowany rozszerzająco.

…zastępczego na koszt wykonawcy ( art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ). Stosownie bowiem do treści art. 636 k.c. w zw. z art. art. 656 k.c. jeżeli wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po…

…ma decydującego znaczenia, bowiem stosownie do przepisu art. 656 kc do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o dziele Prawidłowe jest także końcowe stanowisko sądu pierwszej instancji, że za wykonaną pracę nie obejmującą jednak samego wykończenia ogrodzenia, pozwana ma zapłacić powodowi…