Orzeczenia i interpretacje

…k.c. , art. 58 § 1 i 2 k.c. , 354 k.c. , 640 k.c. w zw. z art. 656 k.c. , 654 k.c. , art. 354 § 1 k.c. oraz art. 119 k.c. w zw. z 439 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 433 pkt 1 – 4 ustawy PZP w zw. z art. 450 ustawy PZP w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw.

…r. powołując się w uzasadnieniu na art. 636 § 1 w zw. z art. 656 § 1 k.c. Jednocześnie wezwali pozwanych do niezwłocznego zwrotu nadpłaconych kwot. Oświadczenie to pozwani odebrali 12 sierpnia 2020 r. Na podstawie opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa - T. B. Sąd ustalił, że wartość faktycznie wykonanych…

…stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło ( art. 656 k.c. ). Zgodnie zaś z przedmiotowym odesłaniem, do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży ( art. 638 § 1 k.c. ).

…Sąd Okręgowy przywołał brzmienie art. 656 § 1 k.c. oraz art. 471 k.c. , a następnie wskazał że w jego ocenie strona pozwana w toku procesu nie przedstawiła wystarczających dowodów dla obalenia domniemania, iż szkoda powstała z przyczyn od niej niezależnych.

…Jako drugą podstawę prawną dochodzonego roszczenia wskazał art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 637 § 1 k.c. , czyli przepisy dot. rękojmi za wady. Dnia 5 września 2022 r. został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym zobowiązano pozwanego do zapłaty na rzecz powoda kwoty 30 000 zł wraz z odsetkami…

…prac mimo znacznego przekroczenia terminu na podstawie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. Powodowie jako przyczynę wskazali też nieprawidłowe wykonywanie umowy co również stanowiło podstawę odstąpienia w myśl art. 656 § 1 k.c. w zw.

…Mając jednakże na uwadze, iż art. 656 § 1 k.c. nakazuje stosować m.in. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową w sposób odpowiedni przepisy dotyczące umowy o dzieło, rozważenia wymagało czy…

…z każdej branży (§ 9 umowy); 10) art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż pozwany nie opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy jakim było kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych polegających na budowie parkingu wielopoziomowego tak dalece,…

…dla umów o roboty budowlane w art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy…

…Wobec tego powołując się na pkt 15.2.3 oraz 15.2.6 umowy stron oraz na art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.c. (...) S.A. odstąpiła od umowy, obciążyła powódkę karą umowną za opóźnienie i zapowiedziała powierzenie prac w niewykonanym zakresie wykonawcy zastępczemu.

…Zgodnie natomiast z art. 656 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…lub żądać obniżenia ceny ( art. 560 w zw. z art. 638 i art. 656 § 1 k.c. ). Pozwany nie złożył jednak stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ani o obniżeniu ceny w całym toku niniejszego postepowania. Jak wskazano pozwany nie udowodnił również, o ile cena powinna być obniżona, co wymagałoby ustalenia proporcji…

…o kwotę 375.709,83 zł netto (462.123,09 zł brutto), - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. w zw. z art. 498 § 1 i 2 k.c. polegającą na braku zastosowania ww. przepisów i pominięciu przez Sąd I instancji, iż strona powodowa opóźniała się z ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, iż nie było prawdopodobne aby zdołał…

…W myśl art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu…

…pozwanego dzieła, a w konsekwencji błędne zastosowanie art. 656 § 1 k. c. regulującego uprawnienie inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu; 2. naruszenie prawa materialnego, to jest art. 644 k. c. w zw. z art. 656 § 1 k. c. poprzez zastosowanie tego przepisu w stanie faktycznym sprawy i przyjęcie,…

…Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…Wskazał, że zgodnie regulacją art. 656 k.c. „Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wy-kończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed…