Orzeczenia i interpretacje

…wynagrodzenia Powoda jako wynagrodzenia ryczałtowego; 7. art. 656 § 1 k.c , poprzez jego niezastosowanie w okoliczności, gdy umowa z dnia 15 kwietnia 2015 roku jest ze swej treści i celu gospodarczego umową o roboty budowlane a norma art. 656 § 1 k.c. określa zakres odpowiedniego stosowania przepisów o umowie o dzieło…

…roboty budowlane, zgodnie z art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. (nie istnieje wiarygodny dowód dla ustalenia, że roboty budowlane wykonywano nienależycie); twierdzenia faktyczne pozwanego nie wskazują również na odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c. Twierdzenia faktyczne powoda nie wskazują również…

…Zatem strona Pozwana była uprawniona do skorzystania z instytucji przewidzianej w art. 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. czyli odstąpienia od umowy i powierzenia wykonania prac wykonawcy zastępczemu. Pozwany poniósł koszty z tytułu wykonania robót przez wykonawcę zastępczego w wysokości 888.000,00 zł netto.

…Zgodnie natomiast z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed…

…które w wyniku odesłania zawartego w przepisie art. 656 k.c. są uregulowane w przepisach umowy o dzieło. W pierwszym rzędzie należało odnieść się do kwestii zakresu umowy, czy umów, zawartych pomiędzy stronami. Jak wynikało te z zeznań świadka W. G. , który uczestniczył po stronie wykonawcy w zawieraniu umowy,…

…koniecznych przesłanek odstąpienia z art. 636 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Innymi słowy, aby treść tej opinii miała znaczenie dla rozstrzygnięcia, to strona pozwana powinna również wykazać drugą z przesłanek z art. 636 § 1 k.c. , tj. to, że pozwani wzywali powódkę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyli jej w tym…

…skuteczne na podstawie ustawowej z art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , tj. z tego względu, że wykonawca opóźniał się z wykończeniem robót tak dalece, że nie było prawdopodobne w chwili odstąpienia, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

…Przepis art. 656 § 1 k.c. nie stanowi podstawy prawnej pozwalającej na odpowiednie stosowanie do roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane art. 646 k.c. , określającego termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło oraz początek jego biegu.

…o roboty budowlane, to na podstawie odesłania zawartego w art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora…

…niego projektu; 5. art. 627 k.c. i art. 628 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie i błędne uznanie, że strony umowy uzgodniły przy jej zawarciu zakres zadań oraz rezultat pracy czy dzieło, które z wykorzystaniem sprzętu powoda miał zostać osiągnięty; 6.…

…o gotowości do odbioru, 5. art. 560 § 3 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c. poprzez błędne ich zastosowanie i brak obniżenia wynagrodzenia Powodów w sytuacji istnienia wad istotnych (które nie zostały ustalone z uwagi na inne naruszenia), 6. art. 6 k.c. w zw.

…w sposób odmienny, aniżeli w art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , stąd choćby z tego względu powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 19 września 2018 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (generalny wykonawca) zawarła z pozwaną (...) spółką z…

…Jako podstawę prawną wezwania powołano art. 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. W odpowiedzi pełnomocnik pozwanego wskazał, że żądanie jest pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. Pismem z dnia 1 września 2021 r. pełnomocnik powoda przesłała pełnomocnikowi pozwanego opinię techniczną.

…Sąd Okręgowy odwołał się do art.647 kc , art.656 § 1 kc i wskazał, że strony wprawdzie nie podpisały umowy, ale przystąpiły do jej realizacji, to jest pozwany wykonywał prace budowlane według przedłożonego mu projektu, a powód je akceptował, udostępnił plac budowy i uiścił zaliczkę w kwocie najpierw 25 000 zł, a potem…

Sygn. akt I C 2121/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2023r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: sędzia Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 stycznia 2023r. w K. sprawy z powództwa…