Orzeczenia i interpretacje

…piśmie w imieniu przedsiębiorcy; art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz 638 § 1 k.c. w zw. z art. 98 k.c. poprzez ich błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie, które doprowadziło do przyjęcia, że powódka zgłosiła Zobowiązanemu wadliwe wykonanie robót budowlanych oraz wezwał do ich usunięcia, a…

…637 k.c. (umowa o dzieło lub poprzez odesłanie zawarte w art. 656 § 1 k.c. -umowa o roboty budowlane) w brzmieniu sprzed nowelizacji, który stanowił, że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym…

…Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…z uwzględnieniem istnienia wad ( art. 560 § 3 kc w zw. z art. 656 kc i art. 638 kc ) (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019r., V AGa 18/19, L. ). W rozpatrywanym przypadku łączna wartość wykonanych przez powoda prac powinna zostać zatem pomniejszona o kwotę związaną ze spoinowaniem i…

…Sąd Rejonowy odwołując się do przepisów art. 656 § 1, 556, 563 i 560 § 4 w zw. z art. 638 § 1 k.c. podkreślił w szczególności, że brak było po stronie pozwanych właściwego dla reżimu rękojmi oświadczenia o odstąpieniu od umowy czy też dotyczącego obniżenia ceny, dlatego też nie było możliwości uwzględnienia…

…Zgodnie z art. 656 § 1 kc do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu…

…tych robót ( art. 560 kc w związku z art. 638 § 1 kc i art. 656 § 1 kc ), jak i podstawę roszczenia odszkodowawczego z tytułu nienależytego wykonania umowy ( art. 471 kc w związku z art. 566 § 1 kc ). Powódka domagała się również zwrotu kosztów zakupu płytek do łazienki z deszczownicą w kwocie 3.283,20 zł, które…

…za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia powodowej spółki; - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. poprzez ich zastosowanie i uznanie, iż stronie pozwanej ad.1) nie przysługiwało uprawnienie do zlecenia wykonawstwa zastępczego naprawy wadliwej palisady, pomimo tego, że powodowa spółka została skutecznie wezwana do…

…potrąceniu kar umownych w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i § 17 ust. 1 pkt 1.1.3 umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych, niskiego stopnia zaawansowania robót, niewystarczającego tempa prac, małą ilość pracowników na budowie, zajęcia komornicze wierzytelności powoda.

…go przez zamawiającego ( art. 642 § 1 w związku z art. 656 § 1 k.c. ) -por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2016 r. II CSK 15/16 niepubl. Należy jednak podkreślić, że przez "obiekt" w rozumieniu art. 647 k.c. rozumie się każdy zmaterializowany rezultat robót budowlanych (por. wyrok Sądu Najwyższego…

…Stosowanie art. 640 kc do umowy o roboty budowlane na podstawie art. 656 § 1 kc jest dopuszczalne. Obowiązek współdziałania stron jest o wiele bardziej wyraźny w umowie o roboty budowlane, aniżeli w przypadku umowy o dzieło. W procesie budowlanym istnieją poważne obowiązki po stronie inwestora, a polegają m.in. na…

…prawa materialnego, tj : a) art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię przepisu 636 § 1 k.c. polegającą na przyjęciu, iż poprzez zorganizowanie zaplecza budowy, przywiezienie i składowanie na placu budowy części rur z PP-B (pragma) przeznaczonych do wbudowania stanowiło o „wykonywaniu umowy",…

…przy tym na przepisy art. 643 i art. 642 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Ze względu na to, że odmowa zapłaty uzasadniana była przez stronę pozwaną wadami robót i niewydaniem przewidzianej umową dokumentacji, konieczna była dla sądu ocena, czy te wady i braki w dokumentacji, stanowią wadę istotną.

…Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…roku Gmina T. odstąpiła od umowy nr (...) na podstawie art. 656 § 1 k.c. i art. 635 k.c. z powodu niedotrzymania terminu wykonania projektu budowlanego zgodnego z prawem budowlanym i programem funkcjonalno-użytkowym. Jednocześnie gmina naliczyła (...) sp. z o.o. karę umowną w wysokości 1.923.458,32 zł, zakreślając 30…

…2014 r. Przepis art. 568 § 1 w zw. z art. 638 § 1 w zw. z art. 656 § 1 i w zw. z art. 658 k.c. nie dotyczy terminu przedawnienia roszczeń z rękojmi, lecz ich wygaśnięcia. Z kolei art. 568 § 2 w zw. z art. 638 § 1 w zw. z art. 656 § 1 i w zw.

…Przepis ten, stosownie do art. 656 § 1 k.c. znajduje zastosowanie do umowy o roboty budowlane. Jak wskazuje się w orzecznictwie, ocena prawdopodobieństwa nieukończenia dzieła w terminie ( art. 635 k.c. ) powinna być dokonywana z uwzględnieniem racjonalnych przewidywań zamawiającego, opartych na informacjach uzyskanych…