Orzeczenia i interpretacje

…Odstępując od umowy, powódka powołała się na art. 635 w związku z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia…

…Skutkiem odstąpienia od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. jest powstanie obowiązku zwrotu wzajemnych, spełnionych już świadczeń oraz – ewentualnie - powstanie obowiązku naprawienia przez Sygn akt II Ca 824/17 przyjmującego zamówienie szkody wynikłej z niewykonania…

…istotę przedmiotu tej regulacji (chodzi w tym przypadku o art. 656 k.c. ), a czym innym stosowanie takich przepisów w drodze analogii, którą uzasadnia właśnie brak odpowiedniej regulacji. Kwestia ta była przedmiotem uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r. (sygn. akt III CZP 41/09),…

…2 kodeksu cywilnego (obow. w dacie zawarcia umowy) w zw. z art. 656 § 1 k.c. wobec nieuwzględnienia skuteczności złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy czy też nie pomniejszenie wynagrodzenia powoda o wyliczoną przez biegłego kwotę 5.398,93 zł netto jako koszt usunięcia wad oraz zastosowania art. 481 k.c. wobec…

…a nadto rozliczenia umowy na podstawie art.644 kc w zw. z art.656§l kc , w sytuacji gdy Wykonawca nie wykonał praktycznie żadnych robót przewidzianych umową i naraził Inwestora na utratę pieniędzy na realizację zadania jest bezpodstawne.

…znajdują zastosowanie do umowy o roboty budowlane z mocy art. 656 § 1 k.c. : art. 635 k.c. gdy wykonawca opóźnia się z pracami, art. 636 k.c. gdy wykonawca wykonuje obiekt wadliwe, art. 637 § 2 k.c. gdy obiekt ma wady , art. 644 k.c. gdy nie nastąpiło ukończenie obiektu budowlanego.

…zastosowanie do umów o roboty budowlane poprzez przepis art. 656 k.c. : jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

…prawnym, czyli również z uwzględnieniem art. 635 w zw. z art. 656 k.p.c. W konkluzji skarżąca wniosła o zmianę w całości zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów postępowania z uwzględnieniem spisu kosztów złożonego w sprawie, a także kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych; względnie na podstawie art.…

…umorzona przez potrącenie; c. art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pozwanemu przysługiwało uprawnienie do odstąpienia od zawartej z powódką umowy o roboty budowlane z dnia 28.09.2009r. na tej podstawie prawnej, podczas gdy powódka zgłosiła do obioru prace…

…odstąpił od umowy, korzystając z uprawnień określonych w art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 637 § 2 k.c. Pozwana wniosła o odrzucenie pozwu lub o oddalenie powództwa. Zarzuciła, że kwestia wad w robotach budowlanych, wykonanych przez jej poprzedniczkę prawną na rzecz powoda, była przedmiotem badania przez sąd, a pozwy w…

…budowlanych przed ukończeniem obiektu ( art. 644 w zw. z art. 656 § 1 k.c. ) wywarło skutek jedynie na przyszłość, a w odniesieniu do przeszłości umowa pozostała w mocy, to brak jest podstaw do zwolnienia inwestora od solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należnego podwykonawcy wynagrodzenia ( art. 647¹ § 5 k.c. ).

…Stosownie do art. 656 § 1 k.c. , sięganie do odpowiedniego stosowania przepisów o umowie o dzieło jest ograniczone. Nie jest więc możliwe pominięcie obowiązków stron umowy o roboty budowlane samodzielnie określonych w art. 647 k.c. w sposób odmienny niż przy umowie o dzieło.

…prawa materialnego tj. art. 558 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie polegające na uznaniu, że na podstawie przepisu lex generali jakim jest art. 508 k.c. , że pozwana zrzekła się skutecznie w ugodzie z dnia 15 czerwca 2012 roku roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji mogących powstać w…

…umowy na mocy art. 635 k.c. , 636 k.c. , 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz postanowień umowy, a w szczególności jej § 10 ust. 2 i 5. Pismo to wpłynęło do powoda w dniu 22.01.2013 r. Pismem z dnia 22.01.2013 r., w tej samej dacie otrzymanym przez pozwanego, powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w…

…umowy na mocy art. 635 k.c. , 636 k.c. , 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz postanowień umowy, a w szczególności jej § 10 pkt. 10.2 i 5. W dniu 11 lutego 2013 roku pozwany złożył powodowi oświadczenie o potrąceniu kwoty 425.000 zł tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn za które…

…Zważywszy, że przepisy art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 637 k.c. i art. 656 § 1 k.c. – w brzmieniu z daty zawarcia umowy – przewidują trzyletni okres rękojmi, stwierdzić trzeba, że termin ten upłynął w dniu 21 grudnia 2016 r. Jednakże – co należy podkreślić – powódka nie dochodziła zwrotu tej części zabezpieczenia (tj.…

…pozwaną, gdyż nie zachodziły przesłanki z art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.p.c. , w szczególności pierwszy etap prac, polegający na oddaniu projektu budowlanego i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, został wykonany w terminie. Terminy do wykonania kolejnych etapów prac były liczone od uzyskania pozwolenia na…

…W konsekwencji zgodnie z art. 656§ 1 kc w brzmieniu obowiązującym w dacie zawierania umowy, do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonywanego obiektu, jak również do…

…się na przepisy art. 636 § 1 kc i art. 637 § 1 kc w zw. z art. 656 § 1 kc oraz § 9 umowy zawartej przez strony tego procesu – odstąpiła od umowy o roboty budowlane, wskazując iż przyczyną takiego jej stanowiska są wady obiektu budowlanego sprowadzające się do zaniechania prowadzenia przez P. J. dziennika budowy oraz…