Orzeczenia i interpretacje

…w kontekście treści art. 563 § 2 w zw. z § 2 k.c. ; art. 656 § 1 k.c. ; art.638 k.c. ; art. 568 § 1 k.c. ; art. 637 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Abstrahując jednak od powyższego Sąd I instancji uznał, iż złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przez nieumocowanego pełnomocnika w dniu 11.03.2012 r. nie mogło…

…Dlatego też z mocy art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu obiektu budowlanego było na tyle poważne, że w terminie wykonane być nie mogło, pozwana mogła bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od łączącej strony umowy.

…Zarzuciła : 1) naruszenie prawa materialnego , a to: art. 471 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , art. 638 k.c. , art. 556 § 1 k.c. , art. 563 k.c. , art. 566 § 1 k.c. i art. 558 § 1 i 2 k.c. , wskutek dokonania błędnej oceny wzajemnych ich relacji i w konsekwencji nie zastosowanie art. 471 k.c. ; art. 353 § 1 k.c.…

…podczas odbioru końcowego, - art. 637 § 2 kc w zw. z art. 656 § 1 kc poprzez uznanie, że dokonanie częściowego odbioru robót budowlanych wyłącza możliwość żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wad w budynkach oraz ogranicza możliwość obniżenia ceny jedynie do robót objętych fakturami VAT stanowiących podstawę…

…, art. 917 k.c. , art. 508 k.c. , art. 556 - 576 w zw. z art. 656 §1 k.c. i art. 638 k.c. , art. 557 - 581 k.c. , art. 118 k.c. i art. 498 - 500 k.c. W oparciu o powyższe zarzuty wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części, poprzez oddalenie powództwa oraz zasądzenie od strony powodowej na jej rzecz kosztów…

…do której nie mają zastosowania w drodze analogii przepisy art. 656 § 1 i art. 637 k.c.; przyjął, że jej niewykonanie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. Sąd Apelacyjny przyznał, że formalnie Cementownia nie uznała roszczenia powodów w zakresie rozbiórki budynków, stwierdził jednak, że…

…W myśl art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu…

…W tej mierze Sąd zwrócił uwagę na treść art. 656 § 1 k.c , zgodnie z którym sięganie do odpowiedniego stosowania przepisów o umowie o dzieło jest ograniczone. W szczególności przepis ten nie zawiera odesłania m. in. do przepisów dotyczących wynagrodzenia za dzieło.

…2 k.c. w związku z art. 353 [1] k.c. , art. 637, art. 647, art. 656 oraz 561 par. 2 k.c. w tym kontekście, że Sąd ten nie umotywował w żaden sposób (uznając fakt za niesporny) tezy, że stron nabywców odrębnej własności lokali i pozwanego nie łączyła umowa zawierająca elementy umowy o roboty budowlane oraz że pozwany…

…Katalog przepisów regulujących umowę o dzieło, do których odpowiedniego stosowania odsyła art. 656 § 1 k.c. , wskazując przedmiot odesłania, nie obejmuje bowiem materii uregulowanej w art. 646 k.c. Gdyby wolą ustawodawcy było odpowiednie zastosowanie do umowy o roboty budowlane również regulacji zawartej w art. 646…

…dnia 3 czerwca 1998 r. na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Do lutego 1999 r. powód nie wykonał prac określonych w umowie, mimo że uzgodniony przez strony termin zakończenia prac minął z dniem 15 października 1998 r. Strony nie zawarły porozumienia, na mocy którego termin ukończenia robót zostałby…

…powołanych przepisów) art. 635 k.c. art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 658 k.c. oraz art. 494 k.c : a) poprzez przyjęcie, że art. 635 k.c i art. 644 k.c dotyczy wypowiedzenia umowy, a nie odstąpienia od niej, b) poprzez przyjęcie, że skuteczność złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy o roboty…

…w szczególności zgłosiła żądanie obniżenia wynagrodzenia ( art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 637 § 2 k.c ), czego jednak nie uczyniła. Roszczenie powódki wobec pozwanej spółki nie zasługiwało jednak – jak ocenił Sąd Okręgowy, w całości na uwzględnienie.

…Powód wykazał, że wyczerpał procedurę zgłaszania wad, o której mowa w art. 656 § 1 k. c. w zw. z art. 637 § 1 k. c , a pozwany wad nie usunął. Wadliwość kostki została potwierdzona w Opinii Instytutu (...) w W. . Zgodnie jednak z art. 637 § 1 i § 2 k. c , który znajduje zastosowanie do umów o roboty budowlane z mocy…

…prawa materialnego, tj.: 1. art. 636 §1 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. poprzez przyjęcie, iż pozwany jako zamawiający nie mógł skutecznie odstąpić od umowy, chociaż powód wykonał zamówienie w sposób wadliwy i sprzeczny z umową, 2. art. 632 k.c. poprzez pominięcie, iż dopuszczalnym jest miarkowanie wynagrodzenia…

…już ukończonym, winien być art. 637 k.c. w związku z art. 656 k.c. Uprawnienia pozwanego z tytułu rękojmi za wady obiektu zostały uszeregowane zhierarchizowane i zależą od tego, czy wady dają się usunąć i czy są istotne. Jeżeli wady są usuwalne, przyjmujący zamówienie może przystąpić do ich usunięcia.

…Ustawodawca w art. 656 k.c. przewidział możliwość odpowiedniego stosowania do umowy o roboty budowlane przepisów umowy o dzieło. Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło zostało jednakże ograniczone w art. 656 § 1 k.c. do regulacji objętych art. 635, 638, 644 k.c. Nie mają zatem zastosowania do umowy o…

…na podstawie art. 557 § 2 k.c., stosowanym z odesłania art. 656 § 1 w zw. z art. 638 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność za te wady. W stanie faktycznym sprawy i przy uwzględnieniu określonego podstawami wniesionej skargi kasacyjnej zakresu kontroli kasacyjnej, ocena podniesionych w niej zarzutów nie wymaga szerszego…

…Jako podstawę prawną odstąpienia od umowy pozwana (powódka wzajemna) wskazała art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Jednocześnie pozwana (powódka wzajemna) stwierdziła, że zawarte w piśmie powódki (pozwanej wzajemnej) z dnia 12 stycznia 2010 r. odstąpienie od umowy jest wadliwe, a co za tym idzie bezskuteczne, gdyż…

…Z mocy art. 656 § 1 in fine k.c. przepis art. 644 k.c. ma zastosowanie do umowy o roboty budowlane.” ( wyro Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2003r. sygn. akt IV CK 294/02). Z powyższego wynika, że w konkretnej sprawie, z chwilą odstąpienia od umowy, pozwanego obciążał ustawowy obowiązek zapłaty wynagrodzenia,…