Orzeczenia i interpretacje

…kary umownej było bezpodstawne, art. 647 w związku z art. 654 i art. 354 § 1 kc poprzez przyjęcie, że wykonanie robót miało miejsce do dnia 9 listopada 2009 r, pomimo istnienia wad oraz, że wady nie uniemożliwiały prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy i fakt ich istnienia pozostaje kwestią uboczną z punktu…

…3. naruszenie przepisów prawa materialnego a to: - art. 654 kc poprzez jego niewłaściwą interpretację i uznanie, że dokonanie częściowego odbioru prac wyłącza późniejszą weryfikację robót pod względem prawidłowości ich wykonania podczas odbioru końcowego, - art. 637 § 2 kc w zw.

Sygn. akt I C 577/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka Protokolant: Małgorzata Schick po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 roku w Kłodzku sprawy z powództwa A. K. przeciwko M. S. o zapłatę 10…

…jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie tj.: art. 654 kc , przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) w szczególności art. 22, art. 144, art. 31, a także art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r., Nr 243,…

…zaniechania odbioru robót w określonych okolicznościach ( art. 654 k.c. ). W następstwie, powódka mogła zostać skutecznie obciążona karą umowna za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych ( § 8 pkt 1 b umowy ) jedynie za okres od 21 listopada 2010 r. do dnia 26 grudnia 2010 r. ( wyliczenie: 1.225 zł x 36 dni = 44.100 zł…

Sygn. akt I C 346/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba Protokolant: Agnieszka Zabagło na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2012 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa: M. W. (1) i G. W.…

…inwestycji, II. naruszenie prawa materialnego, tj.: - art. 654 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że zastosowanie systemu rozliczania inwestycji za pomocą faktur częściowych i faktury końcowej ( § 7 ust. 3 umowy numer (...) z dnia 22.07.2008 r.) wyklucza w procesie o zapłatę faktury końcowej potrzebę…

…Ponadto w myśl art. 654 k.c. wykonawca może także zażądać, aby inwestor przyjmował wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Strony jednak mogą wyłączyć to uprawnienie w umowie, ponieważ jest to norma o dyspozytywnym charakterze.

…Nie stwierdził naruszenia przez Sąd Rejonowy art. 654 k.c., gdyż jego względnie obowiązujący charakter pozwalał na przyjęcie, że strony mogły zamieścić w umowie postanowienia odmienne od zawartego w nim unormowania. Umowa stron nie zawierała przy tym postanowienia wykluczającego możliwość modyfikowania jego treści.

…Dyspozytywny przepis art.654 k.c. stanowi, że w braku odmiennej umowy, inwestor jest obowiązany na żądanie wykonawcy częściowo przyjmować roboty, w miarę ich ukończenia i płacić stosowne wynagrodzenie. W odniesieniu do rozstrzyganego sporu niewątpliwym jest też, że takie częściowe rozliczenia między stronami miały…

Sygn. akt XX GC 250/12 UZASADNIENIE W dniu 17 listopada 2011 r. G. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) w K. wniósł pozew o zapłatę z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko pozwanej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. . Powód wniósł o zasądzenie…

Sygn. akt: KIO 707/12 KIO 729/12 WYROK z dnia 6 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 24 kwietnia 2012 r., 8 maja 2012 r., 15 maja 2012 r., 24 maja 2012 r. w Warszawie…

Sygn. akt XXGC 264/11 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6.09.2010r. (k. 3) powód (...) Spółka Jawna (...) wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych (...) Sp. z o. o. w (...) Sp. z o. o. W. kwoty 158.297,01 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i 01/100) wraz z ustawowymi odsetkami od…

Sygn. akt I A Ca 26/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Elżbieta Lipińska (spr.) Sędziowie: SSA Jan Surma SSA Dariusz Kłodnicki Protokolant: Justyna Łupkowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2012 r. we…

…Takie postanowienie jest zgodne z art. 654 k.c. , według którego w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.