Orzeczenia i interpretacje

…Zgodnie z art. 651 k.c. jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

…Odwołujący, powołując się na brzmienie art. 651 k.c. wskazał, iż nie daje ono podstaw do nałożenia na wykonawcę obowiązku dokonywania w każdym przypadku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia ewentualnych wad (w tym zakresie wskazał na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2008 r. II CSK…

Sygn. akt VII AGa 53/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSA Marek Kolasiński Sędziowie: SA Ewa Zalewska (spr.) SO del. Aneta Łazarska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Mikiciuk po rozpoznaniu w dniu 24…

…W powołanym świetle należy zauważyć, iż w orzecznictwie w kontekście art. 651 k.c. przyjęto, iż pewne błędy przygotowanej przez zamawiającego dokumentacji wykonawca powinien dostrzec na etapie przedkontraktowym albo po przystąpieniu do wykonania umowy, o ile nie wymagają one wiedzy specjalistycznej (zob. wyrok SN z 27…

…Wnioski biegłego potwierdzają zapisy w dzienniku budowy oraz zeznania świadka M. S. . Zgodnie z art. 651 k.c. jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu…

…od odpowiedzialności za źle wykonane podbitki stosownie do art. 651 w zw. z art. 655 kc. Należy zważyć, że po powódka nie informowała pozwanego i jego żony o szczegółowym montażu podbitek i o tym jak one będą wyglądały po montażu, nadto podbitki zostały źle zamontowane, bo w czasie wiatru „tłuką się”, co zakłóca…

…A nadto: − naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 651 kc , poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji uznanie, że okoliczności takie jak brak odpowiedniego oświetlenia na klatkach schodowych oraz stan ścian klatek schodowych powodowały brak możliwości należytego wykonania umów z dnia 3 sierpnia 2015 r.…

…Zgodnie z art. 651 k.c. , jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

…budowlanej, czy też wadliwego funkcjonowania budynku ( art. 651 kc ). W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy brak było podstaw do ustalenia, że wskazane przez powodów nieprawidłowości przy budowie ich lokalu mieszkalnego i garażowego stanowiły wady i aby były to wady istotne.

…Zgodnie z art. 651 k.c. „Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora”.

…innych obowiązków spoczywających na nim zgodnie z art. 651 k.c. Pierwszy z powołanych przepisów stanowił również, że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie…

…na § 9 łączącej strony umowy mógł naliczyć karę umowną, - art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie do oceny, czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za okoliczności, które zdaniem Sądu I instancji spowodowały opóźnienie zaistniałe w sprawie, tj. brak dokumentacji kanału rozprężnego jacuzzi, kolizja posadowienia…

Sygn. akt: KIO 2167/17 KIO 2169/17 WYROK z dnia 2 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 października 2017 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16…

…się obniżenia wynagrodzenia Sąd Okręgowy miał na względzie art. 651 k.c. nakładający na wykonawcę obowiązek poinformowania o wystąpieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Dokonując jego wykładni w orzecznictwie wyjaśnione zostało, że objęty nim obowiązek stanowi konkretyzację…

Sygn. akt I A Ca 386/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Elżbieta Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SA Karol Ratajczak SA Ewa Staniszewska Protokolant: st. sekr. sąd. Kinga Kwiatkowska po…

Sygn. akt: KIO 2065/17 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 11 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby…

Sygn. akt V ACa 380/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Daniszewska Sędziowie: SA Barbara Rączka-Sekścińska SA Anna Strugała (spr.) Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Makarewicz po rozpoznaniu…

…oraz potrzeby ponoszenia związanych z tym kosztów, f/ art. 651 k.c. poprzez uznanie, że powód miał obowiązek dostrzec na etapie sporządzania oferty wady projektu, podczas gdy art. 651 k.c. stosuje się do wykonawcy dopiero po zawarciu umowy o roboty budowlane, g/ art. 353¹ k.c. w zw. z art. 58 k.c. w zw.

…I instancji jest jednoznaczne z naruszeniem dyspozycji art. 651 k.c. , a nawet art. 647 k.c. w zakresie wykonawstwa robót budowlanych zgodnie z projektem. Dalej Sąd Okręgowy zauważył, że w myśl art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania…