Orzeczenia i interpretacje

(...) Sygn. akt VIII Ga 175/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: Protokolant: sędzia Artur Fornal sekretarz sądowy Daria Błaszkowska po rozpoznaniu w dniu 8 października 2021 r. w Bydgoszczy na…

…na etapie usuwania przeszkód w spełnieniu świadczenia - art. 651 k.c. czy też przyjęcie ustawowej, solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcom i przyznanie inwestorowi prawa wyrażenia zgody na zawarcie umów podwykonawczych - art. 647 [1] k.c. ).

…dokumentacji projektowej, winien postąpić stosownie do art. 651 k.c. , który stanowi że jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,…

…dokonała w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 651 k.c. W załączeniu powódka przedłożyła do akceptacji kosztorys ofertowy datowany na 31 maja 2017 r. na brakujące pozycje w TER, dotyczący wykonania i uszczelnienia dylatacji w ilości 2.748 m, wyceniając wartość robót na kwotę 162.449,53 zł.

…W tym kontekście a także w świetle art. 651 kc nie mogą być pominięte zeznania przedstawicieli D. S. C. (k 1084) i W. K. (k 1086) zgodnie z którymi S. C. zgłaszał projektantowi propozycję wzmocnienia izolacji przeciwwilgociowej, jednak te sugestie zostały odrzucone na rzecz pierwotnego projektu.

…o zarzuty: I. naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 651 k.c. przez jego niezastosowanie i w konsekwencji błędne uznanie, że powód – w sytuacji powstania ryzyka wykonania robót budowlanych w sposób niezgodny z projektem budowlanym lub przepisami prawa budowlanego – mógł je wykonać wyłącznie na ryzyko…

…Sąd zwrócił uwagę na przepis art. 651 k.c. nakładającego obowiązek informacyjny na wykonawcę należy zaś zdekodować w ten sposób, że brak powiadomienia inwestora o przeszkodzie do wykonania robót we wskazany wyżej precyzyjny sposób, oznacza iż wykonawca nie będzie mógł podnosić, że roboty zostało wykonane prawidłowo,…

…Zgodnie z art. 651 k.c. , jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Sygn. akt XXV C 3/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Tomasz Gal Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Nawrocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2021 roku w Warszawie sprawy z…

X GC 218/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 11 stycznia 2018 roku powódka (...) T. W. , Z. (...) Spółka jawna z siedzibą w K. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwoty 1.124.553,31 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa…

Sygn. akt I C 19/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Chłopecka Protokolant: Ryszard Lewandowski po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. L. przeciwko A. M. o…

…złamania reguł postępowania wskazanych w art. 647 k.c. , art. 651 k.c. i art. 355 k.c. W odpowiedzi na pozew pozwany J. Z. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości i obciążenie powodów kosztami procesu. Pozwany przyznał, iż zawarł z powodami jako inwestorami umowę o roboty budowlane nr (...) z dnia 9 lipca 2015 r.,…

…niedozwolonego w rozumieniu przyjętym w art. 415 k.c. ; art. 651 k.c. poprzez zastosowanie tego przepisu na korzyść pozwanego, mimo że pozwany nie sygnalizował powódce istnienia przeszkód w realizacji umowy o roboty budowlane jako podwykonawca.

…Wskazać należy tutaj na przepis art. 651 k.c. , to jest jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie…

…nie tylko w postanowieniach umowy, ale w też w przepisie art. 651 k.c. i orzecznictwie na kanwie tego przepisu. Ugruntowanym jest jednak stanowisko, że obowiązek ten nie może być rozciągnięty na wszystkie wady projektu. Wykonawca nie ma bowiem obowiązku szczegółowego badania i sprawdzenia dostarczonego projektu w celu…

X Gc 3/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 29 grudnia 2018r. skierowanym przeciwko R. B. powód R. N. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 272 445zł. tytułem należności wynikających z wystawionych przez pozwanego faktur korygujących wraz z odsetkami od wskazanych w powyższych fakturach dat płatności. Uzasadniając…

Sygn. akt I C 284/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sławomir Splitt po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 roku w Gdyni na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. G. (1) przeciwko (...) spółce z…

…Powódka powołała się również na treść art. 651 k.c. , zgodnie z którym jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien…