Orzeczenia i interpretacje

…montażu oczyszczalni, a nie warunkować ich wybudowanie, - art. 651 kc przez jego niezastosowanie i uznanie, że brak zawiadomienia inwestora – strony pozwanej o tym, że brak wpłat może spowodować opóźnienie w wykonaniu całej inwestycji, nie stanowi o zawinieniu powoda w niedotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu…

…braku wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 651 i 655 kc. Żaden biegły nie był władny do oceny tej kwestii, co jednoznacznie wskazał biegły A. P. w końcowej swej opinii ustnej. Brak podstaw do powołanie nowego biegłego tylko dlatego, iż strona nie zgadza się z opinią dotychczasową , bo jest ona dla…

…do prawidłowego wykonania robót powinien zgodnie z art. 651 k.c. zawiadomić o tym niezwłocznie inwestora. Z tej ostatniej jednak regulacji nie można wywodzić dalej idącej konsekwencji w postaci obowiązku wykonawcy szczegółowego sprawdzania projektu, terenu budowy, maszyn oraz urządzeń ukierunkowanego na wykrycie ich…

…i niewłaściwe zastosowanie, a w szczególności: a) art. 651 k.c. , poprzez przyjęcie, iż powódka miała obowiązek dokonywać na etapie postępowania przetargowego szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad, b) art. 476 k.c. i art. 483 § 1 k.c. poprzez przyjęcie , iż powódka…

…Zgodnie z art. 651 k.c. , zgodnie z którym, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym…

…spóźnionym, naruszającym obowiązki wykonawcy określone w art. 651 k.c. Stanowiska tego podzielić nie sposób. Z opisu technicznego dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do umowy wynika, że powód zobowiązany był wykonać schody zewnętrzne od strony zaplecza, prowadzące do wejścia służbowego oraz wyremontować…

…na rozbieżność pomiędzy jednym rysunkiem a projektem ( art. 651 kc ). Z tych przyczyn, zdaniem Sadu, bez znaczenia była możliwość dostrzeżenia przez kierownika budowy prawdopodobnego użycia krokwi o zbyt małym przekroju już w trakcie prowadzenia robót.

Sygn. akt XXIII Ga 507/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Monika Skalska Protokolant: st. sekretarz sądowy Karolina Podjaska po rozpoznaniu…

Sygn. akt X GC 977/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 czerwca 2015 r.. powód – S. J. – wniósł o zasądzenie od pozwanego D. J. , w postępowaniu upominawczym, kwoty 167.111,38 złotych wraz z odsetkami od dnia 15 lutego 2015 r. oraz o zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu swojego roszczenia powód wskazał, iż…

…dostarczonego projektu w celu uniknięcia jego wad (art.651 kc). Do podobnych wniosków Sąd Najwyższy doszedł również w wyroku z dnia 10 lipca 2008 r., III CSK 59/2008. W ocenie Odwołującego takie ukształtowanie obowiązków wykonawcy powoduje nadmierne uprzywilejowanie Zamawiającego, sprzeczne nie tylko z art. 647 Kc,…

…Zgodnie z art. 651 k.c. wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia inwestora (powoda), jeżeli projekt budowalny lub inna dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót. Nie oznacza to, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu…

…uprzednim zagrożeniu rozwiązania umowy w oparciu o treść art. 651 k.c. , jednocześnie stwierdzając, że brak jest podstaw dla sfinansowania przez wykonawcę kosztów opracowania dokumentacji wykonawczej zamiennej. (dowód: pismo k. 76-77 akt) W dniu 7 lutego 2012 r. strona powodowa poinformowała pozwanego wykonawcę o…

…Odwołując się do treści art. 651 k.c. , wskazał, że pozwana jako wykonawca miała możliwość zawiadomienia powódki o wadach projektu budowlanego. Podkreślił przy tym, że choć z aktualnego orzecznictwa dotyczącego art. 651 k.c. nie da się wywieść obowiązku szczegółowego sprawdzania projektu budowlanego, jednak nie…

…projektu robót i przekazaniu wykonawcy terenu budowy ( art. 651, 652 i 655 k.c. ). W świetle art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. – dalej pr. bud.) w pojęciu roboty budowlane mieści się sama budowa, ale także prace polegające na przebudowie,…

…rozstrzygnięciu naruszenie: - art. 647 k.c. w zw. z art 651 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w zw. z art. 629 k.c. przez ich błędne zastosowanie i nie zasądzenie w całości należności dochodzonej pozwem w zakresie kwoty 22.607,83 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i od…

…to powodowa spółka winna była zawiadomić o tym pozwaną ( art. 651 k.c. ). W toku realizacji prac powód nie kierował do pozwanej takich zawiadomień, a pisma w przedmiocie trudnych warunków panujących na placu budowy zaczął składać do pozwanej już po faktycznym przerwaniu robót, gdy okazało się, że pale zostały wykonane…

…Wykonawca ma co prawda, zgodnie z art. 651 k ..c., obowiązek sprawdzania poprawności dostarczonej mu dokumentacji projektowej, jednak sprawdzenie dokumentacji ma charakter wstępny i nie można wymagać od powoda, aby przed rozpoczęciem wykonania zadania błędy wykrył.

…jest spowodowana dostarczeniem niewłaściwego materiału, - art. 651 k.c. przez przyjęcie, iż brak zgłoszenia przez stronę powodową ewentualnej wadliwości dostarczonego materiału nie obciąża strony powodowej za wady powstałe w wyniku zastosowania tego materiału.

…Uchybienie powyższe w tym zakresie świadczy o niezachowaniu zawodowej staranności ( art. 651 k.c. ) przez powódkę. Podkreślając ryczałtowy charakter uzgodnionego wynagrodzenia jako przyczynę opóźnienia w wykonaniu prac wskazała niewystarczające rozpoznanie zakresu prac objętych umową.

…realizacji robót, w tym przeszkodach o których mowa w art. 651 k.c. O ile zatem pozwany podjął się wykonania robót objętych umową stron z najwyższą starannością i fachowością o tyle okoliczności wykonania robót, mające wpływ na termin realizacji inwestycji oceniać należało przy uwzględnieniu zgromadzonego w sprawie…