Orzeczenia i interpretacje

…przeszkody lub zagrożenia dla dalszego losu inwestycji ( art. 651 k.c. ), powód winien był kontynuować prace zgodnie z żądaniem – a w niniejszej sprawie inwestor wyraźnie tego żądał, domagając się wymiany piasku. Po spełnieniu swego obowiązku informacyjnego podmiot wykonujący roboty budowlane jest przecież chroniony…

Sygn. akt I AGa 58/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SA Tomasz Szabelski Sędziowie: SA Michał Kłos SA Wiesława Kuberska (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Nowak po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2019…

…wyraz obowiązku informacyjnego wykonawcy określonego w art. 651 kc ; obowiązek ten stanowi konkretyzację obowiązku ścisłego współdziałania stron umowy; nie oznacza to jednak, że z odpowiedzialności zwalnia go sam fakt dostarczenia przez inwestora wadliwie sporządzonej dokumentacji projektowej, albowiem do zwolnienia…

…art. 353 ¹ k.c. w zw. z art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie, względnie błędne zastosowanie i uznanie przez Sąd I instancji, że złożenie przez Pozwaną własnoręcznego podpisu pod potwierdzeniem salda nie stanowiło świadczenia woli o przystąpieniu do długu, bądź też uznania niewłaściwego…

…Działań takich skarżąca nie podjęła mimo, że przepis art. 651 k.c. nakłada na wykonawcę robót budowlanych obowiązek zawiadomienia inwestora o zaistnieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. W tym przypadku zaniechano zawiadomienia inwestora, że projektowanie i przebudowa drogi, ze…

…k.c. , w związku z tym zwrócić należy uwagę na treść art. 651 k.c. Pozwany wzajemny jako wykonawca robót wykorzystujący okładziny granitowe dostarczane przez powoda wzajemnego miał obowiązek sprawdzać, czy dostarczony materiał nie jest wadliwy.

…umowy, nie mogą obciążać wykonawcy; 7. naruszenie przepisu art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie, w wyniku czego Sąd Okręgowy błędnie przyjął, że to powódka ponosi odpowiedzialność za konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej i dokonania zmiany przebiegu linii 15kV oraz za opóźnienie, jakie to spowodowało…

Sygn. akt I C 2145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Łukasz Wilkowski Protokolant: st. sekr sąd. Justyna Wieteska po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 roku w Płocku na rozprawie sprawy z…

…Zgodnie z art. 651 k.c. , jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

…Obliguje to tego wykonawcę art. 651 k.c. w myśl, którego dostarczona przez zamawiającego dokumentacja, teren, maszyny lub urządzenia, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

Sygn. akt I ACa 664/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2019 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Bogdan Radomski (spr.) Sędzia: Sędzia: SA Ewa Mierzejewska SA Magdalena Kuczyńska Protokolant Sylwia Szymańska po rozpoznaniu w dniu 10 września…

…Apelujący zarzucił : naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 651 k.c. poprzez jego pominięcie i nadanie wystąpieniom dokonywanym przez powoda odmiennego niż rzeczywiste znaczenia - potraktowanie ich jako wezwań ponaglających pozwanego do wykonywania swoich obowiązków - podczas gdy w świetle brzmienia przepisu…

Sygn. akt VIII GC 484/18 Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 8 maja 2019 roku w sprawie z powództwa W. K. (1) i D. K. przeciwko M. S. (1) oraz z powództwa wzajemnego M. S. (1) przeciwko W. K. (1) i D. K. . I. Przedmiot postępowania. 1) Powodowie domagali się solidarnie zasądzenia od pozwanego kwoty…

Sygn. akt VIII GC 97/17 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka z o.o. w G. wniosła 10 marca 2017 r. pozew przeciwko (...) S.A. w Ś. o zapłatę łącznie kwoty 409.611,76 euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu wskazując, że żąda zapłaty tytułem nieuiszczonego wynagrodzenia…

Sygn. akt VIII GC 273/18 UZASADNIENIE Powód syndyk masy upadłości (...) -Hurt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w S. pozwem z 19 lutego 2018 r. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 700.000 zł z odsetkami umownymi w wysokości 12%, liczonymi od kwoty…

…2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6 k.c. w zw. z art. 651 k.c. w zw. z art. 61 k.c. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie i zwolnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku udowodnienia, że ten pouczył K. W. o tym, że renta rodzinna przysługuje nie dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko 25 roku życia,…

…Zgodnie zaś z art. 651 k.c. jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

…Gdyby zachodziły okoliczności stanowiące przeszkodę w wykonaniu umowy, zgodnie z art. 651 k.c. , powódka powinna była zawiadomić o tym niezwłóczenie pozwanego. Z ostrożności zarzucił, że brak jest ewentualnych podstaw do rozpoznania żądania pozwu w oparciu o reżim odpowiedzialności z bezpodstawnego wzbogacenia czy…