Orzeczenia i interpretacje

…W ten sposób wykonawca wypełnił swój obowiązek z art. 651 k.c. W ustnym uzupełnieniu swojej opinii biegły stwierdził stanowczo, że gdyby projekt budowlany przewidywał opisaną powyżej technologię wykonania dachu, to bez względu na faktyczną jakość wykonania przez powodów, dach nie przeciekałby.

…OSNC 1998, nr 12, poz. 207), m.in. dostarczenie projektu wykonawcy i przekazanie terenu budowy ( art. 651, 652 i 655 k.c. ), a także określenie wynagrodzenia. Zatem częścią składową umowy o roboty budowlane jest wymagana dokumentacja budowlana ( art. 648 §2 k.c. ).

Sygn. akt VIII GC 90/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka Protokolant: Eliza Sandomierska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa…

…materiałów budowlanych Sąd Okręgowy wskazał na treść art. 651 k.c. , oraz zważył, iż pozwany nie wykazał, aby zwracał powódce uwagę w tym zakresie na etapie prowadzenia prac budowalnych. Przepis ten nie może być podstawą do kreowania po stronie wykonawcy absolutnego obowiązku szczegółowego merytorycznego sprawdzenia…

…Zgodnie z art. 651 kc jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

…był wyłącznie powódka; l) art. 355 § 2 k.c. i art. 651 k.c. przez ich niezastosowanie do oceny prawnej zachowania powodowej spółki oraz zachowań jej pracowników, za których ponosiła odpowiedzialność, podczas gdy z ustalonego stanu faktycznego wynika, że powódka oraz osoby wykonujące przedmiot umowy wykazały się…

…kar umownych i pozwany ad 2 nie poniósł żadnej szkody, - art. 651 k.c. poprzez nieprawidłowe uznanie, że ustanowiony w tym przepisie obowiązek niezwłocznego poinformowania inwestora lub głównego wykonawcy o okolicznościach powodujących niemożność prawidłowego prowadzenia robót ma charakter bezwzględny i nakłada na…

Sygn. akt V ACa 239/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Iwona Wilk Sędziowie : SA Barbara Kurzeja (spr.) SO del. Aleksandra Kłoda Protokolant : Mirosław Kruk po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w…

Sygn. akt I ACa 416/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Artur Kowalewski (spr.) Sędziowie: SSA Wiesława Kaźmierska SSO del. Tomasz Sobieraj Protokolant: sekr.sądowy Emilia Startek po…

…Z art. 651 kc wynika bowiem, że jeśli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a do takich można zaliczyć nieodpowiedni materiał, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Z dokonanych ustaleń nie wynika, aby pozwany zgłaszał jakiekolwiek zastrzeżenia co do…

Sygn. akt IX GC 357/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Skoczyńska Protokolant Maria Gąsior po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Lublinie na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko…

…Pismem z dnia 17 lutego 2012 roku powódka na podstawie art. 640 k.c. w zw. z art. 651 k.c. odstąpiła od umowy i zażądała od pozwanego zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty budowlane oraz wystawiła fakturę VAT nr (...) . Faktura ta została anulowana i odesłana przez pozwanego.

Sygn. akt I ACa 1271/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Marek Górecki /spr./ Sędziowie: SA Karol Ratajczak SO Maciej Agaciński /del./ Protokolant: st.sekr.sąd. Agnieszka Paulus po rozpoznaniu w dniu 19…

…Zgodnie z brzemieniem art. 651 k.c. , jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budo­wy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, któ­re mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powi­nien niezwłocznie zawiadomić o tym…

…W oparciu o przepisy art. 647 k.c. , 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz art. 651 k.c. Sąd I instancji uznał, że stanowisko powoda nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu, pozwani udowodnili, że wykonane przez powoda roboty miały wady, a zalecone przez nich prace powierzone innym wykonawcom należało powiązać z…

…powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, a z art. 651 k.c. że jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym…

…prawidłowe wykonanie robót obowiązkiem wykonawcy zgodnie z art. 651 kc było zawiadomienie o tym inwestora. Wykonawca w takiej sytuacji miał możliwość wstrzymania się z dalszymi pracami. Jednocześnie podkreślić należy, iż wykonawca nie miał obowiązku szczegółowego badania zgodność dostarczonego projektu z zasadami…

…w oderwaniu od zebranego w sprawie materiału dowodowego; - art. 651 k.c. poprzez stwierdzenie, że projekt hali sportowej był na tyle przejrzysty, że wykonawca zapoznając się z jego kształtem mógł dostrzec na etapie jego weryfikacji ewentualne zagrożenia dla prawidłowości konstrukcji; - art. 471 k.c. poprzez…