Orzeczenia i interpretacje

…do zmniejszenia kary umownej co do zasady - naruszenie art. 647 k.c. oraz art. 651 k.c. poprzez jego niezastosowanie i ustalenie kar z tytułu umowy Nr (...) za okres od 28 września 2007 r. do 22 października 2007 r. II. naruszenie art. 233 par. 1 K.p.c. poprzez dokonanie ustaleń faktycznych sprzecznych z zebranym w…

…Sąd dowody te oddalił, uznając, że nie będzie badał w ogóle tego, czy i jak powód umowę wykonał, - art. 647 k.c. i art. 649 k.c. - poprzez niezastosowanie w sprawie, bowiem sąd nie ustalił, jaki charakter miała umowa między stronami - z zeznań strony powodowej (świadków i powoda wynikało, że nie było projektu,…

…Łącząca strony umowa była umową o roboty budowlane, do której ma zastosowanie art. 647 k.c. i następne. Niespornym j est, że pierwotny termin wykonania robót przez pozwanego określony w umowie został przez strony zmieniony aneksem, nr 1 do umowy i ustalono, że pozwany wszystkie roboty zakończy do dnia 31 grudnia 2007…

…W konsekwencji uwzględnił powództwo na podstawie art. 647 k.c. O odsetkach rozstrzygnął stosownie do art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c. , zaś o kosztach orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. , obciążając nimi w całości pozwanego. Od tego wyroku apelację wywiódł pozwany, zaskarżając go w części, to jest co do punktu…

…Definicja umowy o roboty budowlane zawarta jest w art. 647 k.c. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych prawem czynności związanych, z…

…że naliczenie przez powoda kary umownej było bezpodstawne, art. 647 w związku z art. 654 i art. 354 § 1 kc poprzez przyjęcie, że wykonanie robót miało miejsce do dnia 9 listopada 2009 r, pomimo istnienia wad oraz, że wady nie uniemożliwiały prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy i fakt ich istnienia pozostaje…

Sygn. akt V ACa 954/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Katarzyna Przybylska (spr.) Sędziowie: SA Teresa Sobolewska SA Irma Kul Protokolant: sekretarz sądowy Żaneta Dombrowska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia…

Sygn. akt I ACa 1237/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel Sędziowie: SSA Władysław Pawlak SSA Jerzy Bess Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. w…

…Wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, do której zastosowanie mają przepisy art. 647 i nast. k.c. oraz odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Dlatego też z mocy art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. , w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu obiektu budowlanego było na tyle poważne, że w terminie…

…Podstawę prawną powództwa stanowi art. 647 i art. 647¹ k.c. Zgodnie z pierwszym z powołanych uregulowań przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych…

…o roboty budowlane, wszystkie składniki umowy wymienione w art. 647 k.c. należy uznać za istotne (essentialia). Jednym z tych składników jest dostarczenie projektu przez inwestora. Należy zatem mieć na względzie, że zgodnie z art. 647 KC sporządzenie kompletnego i poprawnego projektu spoczywa na Zamawiającym…

…sprzeczność; 5) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. w związku z art. 647 k.c. poprzez wprowadzenie w Ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w pkt 11.1.2) Krótki opis zamówienia str. 5 tiret 2 obowiązku zweryfikowania dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów wyjściowych do…

…Wskazano, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane, uregulowana w przepisach art. 647 i następne kodeksu cywilnego . Ponadto zwrócono uwagę, iż przewidziana w art. 648 § 1 k.c. pisemna forma umowy o roboty budowlane (w tym oczywiście o roboty dodatkowe w ramach umowy o roboty dodatkowe) jest zastrzeżona tylko dla…

Sygn. akt I ACa 373/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Danuta Mietlicka Sędzia: Sędzia: SO (del.) Elżbieta Koszel SA Jerzy Nawrocki (spr.) Protokolant st.sekr.sądowy Izabela Lipska po rozpoznaniu w…

…Zestawienie § 1 i § 2 w art. 647 k.c. wskazuje, że nie wystarczy udzielona z góry zgoda blankietowa na umowę o jakiejkolwiek treści z jakimkolwiek wykonawcą. Za taką interpretacją, co podkreślano w orzecznictwie, przemawia potrzeba zapewnienia należytej ochrony także inwestorowi.

…i w świetle umowy łączącej go z pozwanym na podstawie art. 647 K.c. przysługuje mu wynagrodzenie. Pozwany podnosił także, że powód wadliwie zabezpieczał wykopy i obsuwały się one i dlatego później wymagały szerszego odtworzenia. Jednakże pozwany nie zarzucił, aby gdziekolwiek pas odtworzenia jezdni był szerszy od…

…Umowa o roboty budowlane została uregulowana w przepisach art. 647 - 658 k.c. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych…

…Sąd Okręgowy podał następnie, że strony wiązała umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. , zgodnie z którym wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe…

Sygn. akt I ACa 1236/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Adam Jewgraf Sędziowie: SSA Dariusz Kłodnicki (spr.) SSO del. Wojciech Wójcik Protokolant: Teresa Wróbel - Płatek po rozpoznaniu w dniu 30 listopada…

…Dlatego na podstawie art. 647 k.c. należało uwzględnić powództwo. Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżył w całości pozwany zarzucając naruszenie prawa procesowego w zakresie: - art. 217 § 1 i 2 k.p.c. w związku z art. 328 § 3 k.p.c. poprzez nie wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie dopuszczenia lub oddalenia wniosku…