Orzeczenia i interpretacje

Sygn. akt I C 206/26 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2026 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2026 r. w H. na rozprawie sprawy z powództwa…

…jako podstawę prawną roszczenia przepis art. 639 w zw. z art. 640 k.c. 23 grudnia 2024 roku, w postępowaniu upominawczym pod sygn. akt XX GNc 1761/24, Sąd wydał nakaz zapłaty zobowiązując (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. , aby zapłaciła (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z…

…W dniu 12 czerwca 2024 r. O. C. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie art. 640 kc zawartej w dniu 24 października 2023 r. Wezwała I. S. do zapłaty kwoty 15000,00 zł, która została uiszczona tytułem zadatku odpowiednio w dniach 24 października 2023 r. oraz 11 kwietnia 2024 r., w terminie 7 dni.

…Wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 640 k.c. jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia…

…Nie było to więc jedynie współdziałanie w rozumieniu art. 640 k.c. To także przemawia za przyjęciem, że istotne było prawidłowe wykonywanie usług polegających na składaniu i pakowaniu serwetek. Ponadto ze zgromadzonych dowodów nie wynikało by potwierdzono w sposób formalny odbiór „dzieła”.

…Powołując treść przepisów art. 640 k.c. , 225 k.c. wskazała, że pozwany jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, które w niniejszej sprawie miały miejsce do 3 marca 2022 roku, a tym samym jest obowiązany do naprawienia szkody, jaką wyrządził powódce; 2. art. 231 k.p.c. oraz art. 234 k.p.c. w związku z art.…

Sygn. akt XXIII Zs 147/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Komór Sędziowie: Sylwia Paschke Jolanta Stasińska Protokolant: sekr. sądowy Weronika Banach po…

Sygn. akt I AGa 11/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 5 grudnia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO del. Robert Bury Protokolant:sekretarz sądowy Mariusz Zając po rozpoznaniu 14 listopada 2024 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko…

…o odstąpieniu od Umowy, powołując się na przepis art. 640 KC w związku z art. 491 § 1 KC , art. 494 § 1 KC oraz art. 639 KC. z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego. Pismo zawierające odstąpienie od Umowy przez Pozwanego zostało Zamawiającemu doręczone w dniu 22 grudnia 2016 roku (Pismo Pozwanego z dnia 20…

Sygn. akt I ACa 865/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Czepiel (spr.) SSA Marek Boniecki SSA Regina Kurek Protokolant: Iwona Mrazek po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2024 r. w Krakowie na rozprawie…

…odpowiedzialnością z siedzibą w G. na podstawie art. 640 k.c. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy numer (...) . niesporne, a nadto: pismo – k. 22 akt (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku nie wykonał i nie dostarczył kompletnej dokumentacji…

…dzieła z przyczyn leżących po stronie zamawiającego) lub art. 640 k.c. (brak współdziałania zamawiającego). Według art 494 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć.

…oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c. ). Znaczenie tu mają te przepisy, które dotyczą uprawnienia do odstąpienia od umowy wzajemnej w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dłużnik, w szczególności zwłoki w wykonaniu zobowiązania ( art. 491 i 492 k.c. ) oraz…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Honorata Łopianowska Asesor WSA Maciej Borychowski (spr.) Protokolant spec. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2024 r. sprawy ze skargi S. w K. na…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak- Osetek Asesor WSA Maciej Borychowski (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Rytych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2024 r. sprawy ze…

Sygn. akt XVII AmA 7/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Małgorzata Wiliński Protokolant – sekretarz sądowy Magdalena Ratajczyk po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2024 r.…

Sygnatura akt II Ca 3126/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Oleksiak Protokolant: Beata Klaja po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2023 roku w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa D. A.…

…nie wskazują również na odstąpienie od umowy na podstawie art. 640 k.c. albo art.491 k.c. , pozostawiając na uboczu kwestię podzielności świadczenia o roboty budowlane. Zgodnie z przyjętą w zakresie stosunków zobowiązaniowych zasadą swobody umów ( art. 353¹ k.c. ), strony mogą w drodze wzajemnego porozumienia…

…Zgodnie z art. 640 KC jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.