Orzeczenia i interpretacje

…może tkwić w przepisach szczególnych ( art 560 § 1 k.c. , art. 635 k.c. , art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c. ). Realizacja tego uprawnienia następuje poprzez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, zgodnie z art. 61 k.c. Z kolei skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy reguluje art. 395 § 2…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuras-Dębecka Sędzia WSA Dorota Pawłowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2021 r. sprawy ze skargi Opery [...] w [...] na…

Sygn. akt III Ca 1879/20 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Pabianicach wydanym w sprawie I C 891/18 z powództwa Z. K. (1) przeciwko P. G. , o zapłatę: 1. zasądził od P. G. na rzecz Z. K. (1) kwotę 3.300 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 września 2018…

…zamówienie prowadzących do powstania tego rezultatu ( art. 635 i 636 kc ). Takie ujęcie dzieła umożliwia odróżnienie umowy o dzieło od sprzedaży i nadanie jej konsensualnego charakteru (por. wyrok SN z 5 marca 2004r., I CK 329/03, LexisNexis nr 2794840).

…- art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c. ). Niewykonanie istotnego obowiązku umownego występuje wtedy, gdy niezrealizowany na skutek zwłoki kontrahenta obowiązek umowny pozbawia drugą stronę tego, czego zgodnie z umową mogła oczekiwać, chyba że druga strona,…

…wykazał także przesłanek skuteczności odstąpienia w trybie art. 635 k.c. , tj. że pozwana opóźniła się z wykonaniem dzieła w umówionym terminie. Pozwana kwestionowała tę okoliczność, podnosząc, że dzieło w sposób wynikający z pisemnej umowy stron wykonała w terminie umówionym, a ponadto to powód opóźniał się z…

…15.2 (a), (b), (c), (e) Warunków Kontraktu oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ( wydruk komunikatu ze strony (...) – k. 141, pismo GDDKiA z 24.07.2012 r. – k. 2513-2521 ). Pismem z dnia 27 lipca 2012 r. powodowie złożyli wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy podwykonawczej na podstawie § 14 ust. 2 pkt a)…

…jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy na podstawie art. 635 k.c. Dowód: oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dowodem doręczenia – k. 40-44 akt. W piśmie z 4 września 2019 r. pozwany – w odpowiedzi na oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy – podtrzymał stanowisko co do tego, że opóźnienie w wykonaniu…

…Z kolei zgodnie z art. 635 , stanowiącym normę szczególną względem art. 491 § 1 kc , jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić…

Sygn. akt VIII C 2105/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bartek Męcina Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 9 września 2021 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z…

…Mając powyższe na względzie strona powodowa miała prawo złożyć oświadczenie uregulowane w art. 635 kc , który stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia…

…odstąpieniu od umowy i potrąceniu kar umownych w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i § 17 ust. 1 pkt 1.1.3 umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych, niskiego stopnia zaawansowania robót, niewystarczającego tempa prac, małą ilość pracowników na budowie, zajęcia komornicze…

…Pozwana wniosła o oddalenie powództwa, gdyż – jak podniosła – na podstawie art. 635 w zw. z art. 565 § 1 kc odstąpiła od umowy z powódką, a następnie potrąciła dochodzoną pozwem wierzytelność z tytułu wynagrodzenia z przysługującą jej wobec powódki wierzytelnością o zapłatę kary umownej na podstawie § 7 ust 1 pkt 1…

…umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie / art. 635 k.c. /, jest zgodne z charakterem tej umowy". Odnośnie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. odwołujący się wskazał, iż Sąd I instancji dowolnie, na potrzeby z góry przyjętego rozstrzygnięcia, ocenił zeznania świadka M. K. (1) i ubezpieczonego w…

…kwalifikujących do skutków prawnych umów o dzieło, c) art. 635 k.c. oraz art. 636 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i nieuzasadnione przyjęcie przez Sąd I instancji, że kontrolowanie procesu wykonywania dzieła przez wykonawcę stanowi cechę umowy o świadczenie usług, podczas gdy jest to uprawnienie zamawiającego…

…rażące naruszenie przez Sąd prawa materialnego, mianowicie art. 635 k.c. przez przyjęcie nieskuteczności odstąpienia o umowy przez powódkę pismem z dnia 4 stycznia 2017 roku (k. 13), co stało się za przyczyną niepoddania przez Sąd ocenie faktycznej i prawnej dowodów w postaci bezspornej, bo nie kwestionowanej przez…

…przytoczono także treść art. 636 § 1 k.c. oraz art. 635 k.c. , który przyznaje zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz stwierdził, że wykonanie prawa odstąpienia następuje przez złożenie przyjmującemu zamówienie jednostronnego oświadczenia woli, którego skuteczność uzależniona jest od dojścia do…