Orzeczenia i interpretacje

…zobowiązania przez pozwanych, w oparciu o art. 491 w zw. z art. 635 k.c. odstąpił od umowy. Pozwani nie zakwestionowali tego odstąpienia od umowy, a w piśmie z 30 lipca 2014 r. Z. W. zaproponował przekazanie placu budowy 6 sierpnia 2014 r. Uznał zatem czynność prawną powoda i zaproponował przeprowadzenie czynności…

…Regulacja umowna w tym przedmiocie zgodna jest z unormowaniem kodeksowym ( art. 635 kc ). Umowa przewidywała wynagrodzenie za jej wykonanie w wysokości 850.000 zł plus VAT. Zinwentaryzowane roboty po odstąpieniu od umowy przez pozwanego zostały określone na kwotę 248.200 zł, powiększone o VAT i należność ta została…

…Sądowi Rejonowemu zarzucił naruszenie: 1. art. 635 k.c. i art. 636 k.c. oraz art. 494 k.c. poprzez ich zastosowanie do odstąpienia powoda od umowy w sytuacji, gdy termin wykonania dzieła już upłynął zgodnie z ustaleniami sądu i gdy dzieło nie zostało nadal dokończone i miało wady, a więc gdy zastosowanie w sprawie…

…umowę stron, co nie było przedmiotem sporu – na podstawie art. 635 k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od…

…wykonane do 31 marca 2014 r. Powód wskazał, iż zgodnie z art. 635 k.c. odstąpił od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła. Mimo że wezwał pozwanego do zapłaty oraz ukończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie podjął się on dokończenia umówionych prac i w związku z tym odstąpił od umowy, co według powoda…

…Jako podstawę złożonego oświadczenia o wypowiedzeniu wskazano zapisy umowne oraz art. 635 k.c. Sąd pierwszej instancji ustalił, że 22 listopada 2018 r. między powodem (...) , działający za pośrednictwem (...) , jako wykonawcą, a pozwanym (...) Sp. z o.o. w S. , jako zamawiającym, została zawarta umowa o roboty…

…Powód w dniu 15 grudnia 2016 r. , powołując się na przepis art. 635 KC złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części wykraczającej poza zakres Etapu I - Opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej. Oświadczenie o odstąpieniu zostało odebrane przez Pozwanego w dniu 21 grudnia 2016 r. Na dzień złożenia…

…terminu na podstawie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. Powodowie jako przyczynę wskazali też nieprawidłowe wykonywanie umowy co również stanowiło podstawę odstąpienia w myśl art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. Nadto w piśmie tym powodowie wskazali na bezskuteczność wypowiedzenia umowy przez pozwaną i…

…w tym przedmiocie należało ocenić przez pryzmat art. 635 k.c. Oczywiście, jak zostało to już wyżej omówione, sama treść oświadczenia nie zawierała w tym zakresie jednoznacznego wskazania, jednakże powyższe możliwe było do ustalenia na podstawie okoliczności jemu towarzyszących.

…budowlanych dla robót z każdej branży (§ 9 umowy); 10) art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż pozwany nie opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy jakim było kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych polegających na budowie parkingu…

…odstąpienia przewidziane dla umów o roboty budowlane w art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia…

…W piśmie A. Z. (1) , powołując się na art. 635 k.c. , wskazał, że G. S. nie wywiązał się z zawartej umowy i nie wydał ukończonego dzieła w zakreślonym w uprzednim wezwaniu terminie (oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do wydania auta i wezwaniem do zwrotu uiszczonych zaliczek, k. 130-131).

Sygn. akt I ACa 865/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Czepiel (spr.) SSA Marek Boniecki SSA Regina Kurek Protokolant: Iwona Mrazek po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2024 r. w Krakowie na rozprawie…

…Wobec tego powołując się na pkt 15.2.3 oraz 15.2.6 umowy stron oraz na art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.c. (...) S.A. odstąpiła od umowy, obciążyła powódkę karą umowną za opóźnienie i zapowiedziała powierzenie prac w niewykonanym zakresie wykonawcy zastępczemu.

Sygn. akt VIII GC 302/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2024 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Przemysław Kociński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 maja 2024 roku w Bydgoszczy w postępowaniu gospodarczym…

…Pozwana nie wykazała także, aby skorzystała z uprawnień określonych w art. 635 , czy 640 k.c. W opisanych powyżej okolicznościach Sąd uznał zarzut zgłoszony na rozprawie za sformułowany na użytek tego postępowania i zmierzający wyłącznie do jego przedłużenia.

…netto (462.123,09 zł brutto), - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. w zw. z art. 498 § 1 i 2 k.c. polegającą na braku zastosowania ww. przepisów i pominięciu przez Sąd I instancji, iż strona powodowa opóźniała się z ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, iż nie było prawdopodobne aby zdołał ukończyć zobowiązanie…

Sygn. akt VI C 2427/22 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 kwietnia 2024 r. I. Stanowiska stron 1. Pozwem wniesionym 08 listopada 2022 r. ( data stempla pocztowego, k. 127 ), powód M. W. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o zasądzenie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w…