Orzeczenia i interpretacje

…Wobec powyższego zgodnie art. 635 k.c. powódka odstąpiła od umowy i zażądała zwrotu uiszczonej kwoty 12000 zł. Ponadto na dochodzone roszczenie składa się kwota 12400 zł stanowiąca czynsz najmu jaki powódka płaciła przez 4 miesiące za zastępcze mieszkanie, które musiała wynajmować ze względu na przedłużającego się…

…nie uczyniły - należy odnieść się do art. 491 k.c. oraz art. 635 k.c. , który to przepis stanowi regulację szczególną do art. 491 k.c. Zgodnie z art. 491 § 1 zd. 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do…

…nie jest absolutna i w tym zakresie odwołał się do treści art. 635 i art. 636 Kodeksu cywilnego. Zaznaczył, że każdą z zawartych przez stronę umów cechują jednoznacznie ostre sformułowania, wskazujące m.in. że przedmiotem umów było powierzenie do wykonania konkretnego dzieła, którego termin odbioru został jasno…

Sygn. akt I C 148/ 21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 17.11.2022 r. w Giżycku sprawy z powództwa Ł. D. przeciwko E. D. o wydanie…

…Dlatego też powódka skutecznie, zgodnie z art. 635 kc w zw. z art. 656 kc odstąpiła od umowy (co zresztą nie było kwestionowane przez pozwaną), a tym samym mogła powierzyć dokończenie prac innemu wykonawcy. Powódka nie była ani uprawniona, ani zobowiązana do powierzenia prac wykonawczy zastępczemu na zasadzie art. 484…

Sygn. akt I AGa 78/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Tomasz Sobieraj Protokolant: Magdalena Goltsche po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2022 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa…

…naruszenia art. 471 k.c. Zarzucił również naruszenie: 1) art. 635 kc w zw. z art. 65 kc poprzez uznanie, że powód nie wypowiedział umowy o dzieło, podczas gdy złożenie pewnych oświadczeń woli może nastąpić przez doręczenie pozwu i brak jest zarazem właściwej formy do odstąpienia, toteż odstąpienie od umowy nastąpiło z…

…W przedmiotowym przypadku znajdzie zastosowanie art. 635 k.c. , który uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie pozostaje w takiej zwłoce, która uprawdopodobnia, że nie będzie możliwe ukończenie dzieła w terminie.

…pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c. , wskazując, że umówione prace miały być wykonane do dnia 31 lipca 2018 r., a dalsza realizacja umowy stała się niemożliwa z winy pozwanego. W piśmie z dnia 4 września 2019 r. pozwany nie kwestionował powyższego oświadczenia, ale twierdził, że…

…(...) Jako podstawę prawną odstąpienia od umowy wskazano art. 635 w zw. z art. 656 § 1 kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy. Podano, iż zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 umowy zakończenie prac objętych umową miało nastąpić do dnia 30 grudnia 2019 r., lecz do dnia 17 lutego 2020 r. zamawiająca nie otrzymała ani…

…zastosowania przepis art. 491 i nast. k.c. , a przepis art. 635 k.c. będący lex specialis względem normy zawartej art. 491 k.c. Jak podnosi się w orzecznictwie i doktrynie, uregulowanie zawarte w art. 635 k.c. ma charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych (w…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Sałek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant ref. Robert Mirończyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2022 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z…

…robót, to zamawiający może odstąpić od umowy w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. , a kara umowna w ujęciu art. 483 i 484 k.c. stanowi surogat odszkodowania należnego wierzycielowi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej dłużnika /Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2017 r. V CSK 28/17 LEX nr…

…oświadczenia o odstąpieniu od umowy ani na podstawie art. 635 k.c. , art. 636 k.c. , czy art. 491 k.c. bądź innej. Pozwany niewątpliwie złożył powódce reklamację, a powódka podjęła próbę usunięcia niektórych wad (tłuste plamy), co jednakże ostatecznie nie powiodło się, przy czym wskazać należy, że pozwany odmówił…

…skorzystała z możliwości odstąpienia od umowy na podst. art. 635 k.c. Można oczywiście przyjąć, że pozwana zakładała możliwość pokrycia środków z utraconej dotacji ze spodziewanego odszkodowania oraz kar umownych, ale takie działanie, wobec co najmniej możliwości przewidzenia niedochowania umówionego terminu z uwagi…

Sygn. akt I AGa 52/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Małgorzata Szostak-Szydłowska po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2022 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa H. R. przeciwko…