Orzeczenia i interpretacje

…od umowy przewidzianych przepisami prawa, w tym regulacji art. 635 i 636 KC. Przepis art. 635 KC jest lex specialis wobec art. 491 KC normującego skutki zwłoki przy umowach wzajemnych w zakresie objętym tym przepisem i swoim zakresie wyłącza zastosowanie tego drugiego.

…o odstąpieniu od umowy z 11 grudnia 2014 r. w trybie art. 635 k.c. z wyłącznej winy wykonawcy. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu realizacji zadania, tj. 20 maja 2016 r. Zamawiający wskazał, że dwukrotnie odmówił odbioru końcowego w dniach 16 czerwca 2016 r. i 21 czerwca…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędzia WSA Joanna Wegner Protokolant ref. staż. Agata Rosiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi…

…istotnym umowy o dzieło, a to z racji na istnienie art. 635 i 636 k.c. , czyli dedykowanych umowie o dzieło regulacji mówiących o uprawnieniach zamawiającego na wypadek wadliwego wykonywania dzieła (kontrola w tracie realizacji), kiedy tymczasem przepisy Tytułu XXI Kodeksu cywilnego nie zawierają odpowiadających im…

Sygn. akt VI ACa 984/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Urszula Wiercińska Sędzia Tomasz Pałdyna Sędzia Agata Zając (spr.) Protokolant prot. sąd. Patryk Pałka po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w…

Sygn. akt III AUa 99/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Urszula Iwanowska Sędziowie: Barbara Białecka (spr.) Romana Mrotek Protokolant: St. sekr. sąd. Katarzyna…

…w tym wypadku, tak jak to ma miejsce przy odstąpieniu z art. 635 k.c. , fakt, czy umowa była wykonywana i czy możliwe jest jej wykonanie w umówionym terminie. Warunkiem sine qua non powstania prawa odstąpienia jest natomiast oświadczenie dłużnika (por. Lubasz Dominik (red.), Namysłowska Monika (red.) i inni.

…Po upływie terminu do wykonania umowy pismem z 22 listopada 2018 r., na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. odstąpiła od umowy i wezwała go do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem. W odpowiedzi w grudniu 2018 r. pozwany przysłał jej dokument – aneks do umowy, w którym podano, że został zawarty 5 kwietnia…

…że odstępuje od umowy z 01.07.2014 r. na podstawie art. 635 k.c. , gdyż pozwana opóźnia się w jej wykonaniu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że wykona ją w czasie umówionym. Nadto odwołała udzielone wcześniej pełnomocnictwa. Dnia 24.10.2014 r. o godz. 15.06 radca prawny pozwanej poinformował prezesa zarządu, że…

…oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powołaniem się na art. 635 k.c w zw. z art. 656 k.c. i 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. W dalszej konsekwencji powód wzywał pozwanego do przeprowadzenia wspólnej inwentaryzacji wykonanych robót i niewbudowanych materiałów, zakupionych na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji,…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Protokolant ref. staż. Magdalena Koseła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2019 r. sprawy ze…

Sygn. akt III Ca 1678/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia Sądu Okręgowego Roman Troll Sędziowie Sądu Okręgowego: Magdalena Balion-Hajduk Marcin Rak Protokolant Aldona Kocięcka po…

…występowały zatem przesłanki do odstąpienia od umowy ( art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ). Sąd Apelacyjny nie podzielił także oceny Sądu I instancji, że spółka (...) nie wykazała, że zniszczenie materiału – płytek kamiennych – miało związek z fazowaniem płyt granitowych przez pracowników M. S. a na niej ciążył…

Sygn. akt VIII C 967/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 11 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym w składzie: przewodniczący: SSR Bartek Męcina protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2019 roku w Ł. sprawy…

…mebli; - naruszenie przepisów art. 627 k.c. w zw. z art. 635 k.c. polegające na niezastosowaniu tego przepisu, w sytuacji gdy w przedmiotowej sprawie meble zostały zamówione na podstawie odrębnej umowy o dzieło, pozwany opóźniał się z wykończeniem, a co za tym idzie powód mógł odstąpić od umowy nawet bez wyznaczenia…

…nieuprawnioną; e) pominięcie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. oraz § 11 ust. 1 lit. a) umowy uprawniającego pozwanego do odstąpienia od umowy; f) pominięcie § 10 umowy pozwalającemu pozwanemu naliczenie kar umownych; 3) nierozpoznanie istoty sprawy poprzez pominięcie zarzutu pozwanego co do potrącenia…

…w dniu 27 grudnia 2017r., powód odstąpił od umowy w trybie art. 635 kc i wezwał wykonawcę w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zapłaty kwoty 14.240,56 zł stanowiącej równowartość 37 % wartości umowy z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową o 36 dni w stosunku do umówionego terminu.

Sygn. akt I ACa 664/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2019 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Bogdan Radomski (spr.) Sędzia: Sędzia: SA Ewa Mierzejewska SA Magdalena Kuczyńska Protokolant Sylwia Szymańska po rozpoznaniu w dniu 10 września…