Orzeczenia i interpretacje

…2011 r. terminu końcowego, zamawiający na podstawie art. 635 i art. 644 k.c. złożył wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Następnie dokonał potrącenia naliczonych kar umownych. Pismem z 18 sierpnia wykonawca powołując się na § 9 umowy zwrócił się o „odbiór robót…

…całości umowy, czy tylko niezrealizowanej części umowy; - art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. w zw. z art. 395 k.c. przez ich błędną wykładnię i uznanie, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane zawsze działa ze skutkiem ex tunc; - art. 65 § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie w…

…do umowy o roboty budowlane znajdują zastosowanie przepisy art. 635 - 638 k.c. Z tej grupy przepisów największe znaczenie dla określenia uprawnień inwestora w przypadku powstania wad przedmiotu umowy ma przepis, art. 637 § 2 k.c , zgodnie z którym uprawnienia te są zróżnicowane w zależności od charakteru wady.

…było uzasadnione na podstawie postanowień umowy oraz art. 635 i 636 k.c. a jeżeli tak to ocenić roszczenie powoda zgodnie z art. 494 k.c. a także ustalić i ocenić roszczenie pozwanego – powoda wzajemnego z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonywaniu umowy i za odstąpienie od umowy.