Orzeczenia i interpretacje

…Zgodnie z art. 632 § 1 kc jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

…podwyższenie umówionego wynagrodzenia stosownie do art. 632 §2 k.c. Powód przystąpił do wykonywania robót nie bacząc na to, ile faktycznie potrzeba materiałów aby taką pracę wykonać. Przedmiary dostarczone przez stronę pozwaną traktowane były jako dokumenty pomocnicze, a dokładnych wyliczeń min.

…Stosownie do art. 632 § 1 k.c. , jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

…Analiza art. 632 k.c., który w drodze analogii ma zastosowanie do umów o roboty budowlane, prowadzi do wniosku - stwierdził dalej Sąd Okręgowy - że niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego dotyczy wyłącznie rozmiaru prac oraz ich kosztów, natomiast nie dotyczy zakresu dzieła.

…Wobec powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uwzględnił częściowo sformułowane na podstawie art. 632 k.c. , art. 647 k.c. w zw. art. 637 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 481 § 1 i 2 k.c. powództwo. Wskazał, że kwestię rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego reguluje art. 632 § 1 k.c. , który wedle ugruntowanego…

…jego błędną wykładnię, a to przepisu art. 65 § 1 w zw. z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z § 4, 5 ust. 1 i 2, 14 oraz Załącznikiem nr 1 do Umowy podwykonawczej Nr P3/94/797- (...) 14/07 z dnia 29.10.2007 r. przez błędne przyjęcie, że powód uprawniony jest do otrzymania umownego wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie…

…Zgodnie z treścią art. 632 § 1 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jednakże przepis ten nie znajdzie w niniejszym przypadku zastosowania.

…iż mógłby realizować swoje roszczenie jedynie w oparciu o art. 632 § 2 k.c. , ponieważ "zmianą stosunków", o której mowa w tym przepisie, nie mogą być wady dokumentacji projektowej, a nadto na skutek odbioru robót i zapłaty za nie zobowiązanie z umowy podstawowej wygasło, co wyklucza możliwość dochodzenia przez powoda…

…1 i 2 umowy z dnia 27 stycznia 2012 r.; VII. art. 629 i art. 632 §1 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co wyrażało się w przyjęciu, że dopuszczalność robót dodatkowych może wystąpić jedynie w przypadku realizacji umów, w których za obowiązujące przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe; VIII. art. 483…

…410 w związku z art. 405 kodeksu cywilnego oraz przepis z art. 632 § 2 kodeksu cywilnego . Nadto powód wskazał, że kwoty 427,60 zł dochodzi tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności części wynagrodzenia. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości, wskazując na brzmienie zawartej…

…(...) oraz z dnia 12 grudnia 2011 r. nr (...) (...) 2/ art. 632 § 1 k.c. poprzez ustalenie, że Powód i (...) S.A. w umowie nr (...) z dnia 14 czerwca 2010r. ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, a jednocześnie, że Powodowi należy się zapłata za roboty dodatkowe wykonane przy realizacji tej umowy.

…Przepisem normującym wynagrodzenie ryczałtowe jest przepis art. 632 § 1 Kc. Stanowi on, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

…pkt 5 prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p. ) w zw. z art. 632 k.c. poprzez ich błędną wykładnię, a mianowicie poprzez uznanie, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac wskazanych w umowie dotyczy również prac dodatkowych, a nie tylko prac podstawowych wskazanych w przedmiarach robót, projektach budowlanych…

…stosowania w drodze analogii przepisu art. 629 k.c. i art. 632 § 1 k.c. traktujących o wynagrodzeniu kosztorysowym i ryczałtowym w umowie o dzieło, w sytuacji w której strony umowy o roboty budowlane nie określą w samej umowie kwestii wynagrodzenia (por. uchw.

…stosowania w drodze analogii przepisu art. 629 kc i art. 632 § 1 kc traktujących o wynagrodzeniu kosztorysowym i ryczałtowym w umowie o dzieło. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.9.1969 r., sygn. akt III CZP 8/69, OSNCP z 1970 r. nr 6, poz. 97, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 czerwca 2000 r. IV…

…I. naruszenie art. 647 i nast. k.c. i art. 656 k.c. i art. 632 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, że powodowi należy się wynagrodzenie w wysokości przewyższającej umówioną kwotę 46.020,00 zł a ponadto poprzez pominięcie przez Sąd okoliczności, że wynagrodzenie na które umówiły się strony było wynagrodzeniem ryczałtowym, co…

…ryczałtowe, do którego stosować należy przepis art. 632 § 1 k.c. , zgodnie z którym jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

…korekta jest możliwa tylko przy spełnieniu przesłanek z art. 632 § 2 kc. W tych warunkach pozwana zarzuciła, że objęte sporem roboty wykroczyły poza przedmiot umowy i ryczałt. W dalszym piśmie procesowym pozwana zarzuciła też, że powód nie jest legitymowany do dochodzenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe, ponieważ…

…interpretację i niewłaściwe zastosowanie, 6. naruszenie art. 632 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie. Powołując się na powyższe pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji.

…Przypomnieć zatem należy, że zgodnie z art. 632 § 1 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.