Orzeczenia i interpretacje

…Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza – przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 KC - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej”. (por. II CSK 389/20 - postanowienie SN - Izba Cywilna z dnia 19-04-2021).

…po drugie może to wynikać z ogólnych przepisów ustawy ( art. 491 k.c. i art. 493 k.c. ) oraz po trzecie tak jak w niniejszej sprawie jego podstawa może tkwić w przepisach szczególnych ( art 560 § 1 k.c. , art. 635 k.c. , art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c. ).

…dodatkowych terminów wykonania zobowiązania (por. art. 491§1 kc ), a nie że uzgodniły możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn ( art. 395§1 kc ). O takim rozumieniu omawianych zapisów świadczy postępowanie pozwanego, który najpierw dwukrotnie pismami z dnia 20 września 2011 roku i 10 lutego 2012 roku…

…naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki ( art. 477§1 k.c. , art. 491§1k .c.), możliwość nieprzyjęcia świadczenia i żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki ( art. 477 § 2 k.c. ). W rezultacie dłużnik umorzonej przez potrącenie wierzytelności, który zapłacił odsetki za opóźnienie lub odszkodowanie za zwłokę, będzie…

…Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza – przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Z umowy zawartej przez strony wynika, że pozwana zobowiązana jest do zapłacenia powodowi wynagrodzenia obliczonego corocznie…

…będące następstwem odstąpienia od umowy wzajemnej w trybie art. 491 kc stają się wymagalne dopiero z chwilą skutecznego odstąpienia ( art. 494 kc ). Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem Okręgowym i zaaprobował jego argumentację w części odnoszącej się do braku wykazania przez powódkę przesłanek odpowiedzialności…

…powódki inwestorowi jako podwykonawcy, wskazując art. 491 § 1 k.c. Niezależne od tego powódka wskazała, że kontynuacja prac jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie generalnego wykonawcy ( spółki (...) ) Dowód: oświadczenie z 6.02.2018 r. (k. 167 - 167v).

Sygn. akt I ACa 598/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Tomasz Sobieraj Protokolant: St. sekr. sąd. Karolina Ernest po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2021 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z…

…k.c. ), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c. ). Niewykonanie istotnego obowiązku umownego występuje wtedy, gdy niezrealizowany na skutek zwłoki kontrahenta obowiązek umowny pozbawia drugą stronę tego, czego zgodnie z…

…cel uzgodniony przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1975 roku, III CRN 160/75, OSPiKA rok 1977, Nr 1, poz. 6).

…że strona umowy wzajemnej może w oparciu o przepisy art. 491-493 k.c. jednostronnie niweczyć skutki wiążącej ją umowy niezależnie od tego, czy druga strona tej umowy rzeczywiście dopuściła się niewykonania swojego zobowiązania lub innego zachowania, dla którego ww. przepisy przewidują powstanie uprawnienia do…

…wyłącznie kryteriom właściwym dla umowy o dzieło; 3) art. 491 § 1 k.c. , w związku z art. 644 k.c. , ze względu na błędne przyjęcie, że miało miejsce skuteczne odstąpienie przez powoda od umowy zawartej z pozwanym, mającej być podwykonawczą umową o roboty budowlane, podczas gdy: umowa o dzieło w zakresie realizowanym…

…z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 lub art. 560 § 1 k.c. w zw. z art. 27 ust. 6 ustawy. Nie mieli jednak prawa do samowolnego wstrzymania się z płatnościami przy zachowaniu pełnego reżimu umowy i ustawy deweloperskiej.

…z prawa do odstąpienia od zawartych umów na zasadzie art. 491 § 2 KC w zw. z art. 491 § 1 zd. 1 KC w takim zakresie w jakim nie zostały one wykonane przez pozwaną. Wobec niespełnienia zobowiązania pomimo wyznaczonego dodatkowego terminu pismem z dnia 4 lutego 2016 roku (...) Sp. z o.o. jako następca (...) sp. z o.o.…

…k.c. dotyczące odstąpienia od umowy w szczególności art. 491 § 1 k.c. , gdyż przepisy dotyczące umowy o dzieło tej kwestii odrębnie nie regulują. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może jej wyznaczyć odpowiedni dodatkowy…