Orzeczenia i interpretacje

…własności w wyznaczonym wcześniej terminie, zgodnie z art.491§1 k.c. Ponadto powodem odstąpienia poza upływem wyznaczonego terminu była przede wszystkim zwłoka powódki w przystąpieniu do umowy przeniesienia własności, która trwała prawie cztery lata.

Sygn. akt I ACa 316/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Artur Kowalewski Sędziowie: SSA Halina Zarzeczna (spr.) SSA Krzysztof Górski Protokolant: st. sekr. sądowy Piotr Tarnowski po rozpoznaniu…

…2016 r.), aktualizowało się z mocy prawa, na podstawie art. 491 § 1 k.c. uprawnienie do odstąpienia od Umowy, zrealizowane przez pozwanego zgodnie z treścią pisma z 23 lutego 2016 r. (k. 50). W tym stanie rzeczy, powodowa Spółka nie mogła w dniu 28 kwietnia 2016 r. złożyć skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od…

…jest podzielne, czy też niepodzielne – w rozumieniu art. 491 § 2 w związku z art. 379 § 2 k.c. (a więc dla przyjęcia możliwości odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w ich wykonaniu jedynie do reszty niespełnionego świadczenia) – decydują przede wszystkim postanowienia umowy interpretowane zgodnie z art. 65 § 2 k.c.…

…Jako podstawę odstąpienia podał art. 491 § 1 k.c. , stwierdzając, że pozwana miała wykonać umowę w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r., w tym roboty dotyczące kotłowni, lecz tego nie uczyniła, mimo wezwania z 10 stycznia 2014 r. i licznych ustnych ponagleń.

…modyfikację ustawowego prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 491 k.c. Jego podstawę prawną stanowi natomiast art. 492 k.c. , który ma zastosowanie tylko wówczas, gdy strony w umowie zastrzegły to prawo, łącząc je z zawinionym niewykonaniem zobowiązania w terminie ściśle określonym - zwłoką w wykonaniu zobowiązania.

…Ponadto gdyby traktować przedmiotową umowę z 4.01.2013r. jako umowę wzajemną, to art. 491 k.c. wyraźnie uzależnia możliwość odstąpienia od takiej umowy od pozostawania jednej ze stron w zwłoce i wtedy druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego…

…skutków niewykonania umów wzajemnych (m.in. wobec art. 491 k.c. ), przez co wyłącza stosowanie tych przepisów ogólnych w zakresie odrębnie unormowanym. Z istoty umowy o dzieło wynika nieprzydatność zastosowania w jej obrębie konstrukcji prawnej przewidzianej w art. 491 § 2 k.c. , gdyż dziełem jest końcowy wytwór o…

…na dzień odstąpienia na podstawie art. 640, art. 354 § 2 i art. 491 § 1 k.c. z uwagi na brak wymaganego i koniecznego współdziałania Zamawiającego w realizacji Kontraktu, co przejawiało się przede wszystkim w braku akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów ich zawierających sporządzonych przez Wykonawcę…

…lub zwłoka), powodujące sankcje przewidziane w art. 481 i art 491 KC. ( por. wyrok Sądu Najwyższego z 10.10.2003 r., sygn. I PK 528/02). Takie stanowisko tym bardziej jest uprawnione, gdy opóźnienie w wypłacie nie jest znaczne, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie.

…o formie jednostronnych oświadczeń woli opartych na treści art. 491 k.c. - jest z punktu widzenia formalnego ważne, i które także z punktu widzenia przepisów o formie umowy poręczenia jest ważne, gdyż zostało złożone przez powódkę na piśmie, co sama powódka potwierdziła (choć w aktach sprawy takiego oświadczenia nie…

…Nie dopełnił jednak wszystkich wymogów przewidzianych w art. 491 §1 k.c. , albowiem nie wykazał, aby wezwał pozwanego wzajemnego do wykonania robót i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni dodatkowy termin. Niezależenie od tego Sąd Okręgowy nie stwierdził zaistnienia umownych przesłanek do nałożenia kary, która była…

…kc , jak i od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę ( art. 491, 492 kc ), rozliczenie pomiędzy stronami następuje na podstawie art. 494 kc (zob. w/w k 212 do 214 odwr. i ten wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/16, LEX nr 2310107 wraz z glosą Przemysława Drapały - Zastosowanie art. 640 kc…

…Wskazać należy, iż przepis art. 491 § 1 zd. 1 k.c. nakłada na wierzyciela obowiązek dopełnienia pewnych aktów staranności przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wierzyciel zatem winien wyznaczyć odpowiedni termin do wykonania zobowiązania pod rygorem odstąpienia od umowy, a w razie bezskutecznego upływu…

…a więc nie mogło dojść do odstąpienia na podstawie art. 491 k.c. Jest też niesporne, że strony nie zastrzegły umownego prawa odstąpienia ( art. 395 k.c. ). Skarżący nie zauważa jednak, że przepis art. 394 § 1 k.c. jest samodzielną podstawą odstąpienia od umowy, a przesłanki odstąpienia różnią się od tych…

…lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych ( art. 491-493 k.c. ) i skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie, że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę.

…649⁴ § 1 k.c. , art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. złożyło pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy (...) z przyczyn leżących po stronie inwestora (zamawiającego), w tym z uwagi na okoliczności zawinione przez pozwaną.