Orzeczenia i interpretacje

Sygn. akt I ACa 831/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Tomasz Sobieraj Protokolant: Ewa Zarzycka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2022 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa Z. C.…

…sprawie tego nie uczyniły - należy odnieść się do art. 491 k.c. oraz art. 635 k.c. , który to przepis stanowi regulację szczególną do art. 491 k.c. Zgodnie z art. 491 § 1 zd. 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni…

Sygn. akt I ACa 715/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Tomasz Sobieraj (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Goltsche po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2022 roku na rozprawie w…

…wskazując że w przeciwnym razie odstąpi od umowy w trybie art. 491 § 1 i 2 k.c. Zawarcia porozumienia oraz podpisania harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawca oczekiwał w terminie do 10 sierpnia 2018 roku Projekt porozumienia przewidywał określenie terminu zakończenia robót na 11 września 2019 roku, a także…

…W konsekwencji brak jest możliwości zastosowania art. 491 k.c. i odstąpienia na tej podstawie od umowy przez wykonawcę robót budowlanych ( pismo powoda k. 110-132 ). Pismem złożonym 19 listopada 2020 r. ( data nadania k. 220 ) przypozwany W. Ż. oświadczył, że przystępuje do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego…

…od umowy w dniu 28 października 2014r. Zgodnie bowiem z art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie…

…cel uzgodniony przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1975 roku, III CRN 160/75, OSPiKA rok 1977, Nr 1, poz. 6).

Sygn. akt V AGa 115/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Strugała (spr.) Sędziowie: SA Leszek Jantowski SA Wiesław Łukaszewski Protokolant: sekretarz sądowy Anna Anuszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28…

…kostki pozwana mogła odstąpić od umowy jedynie zgodnie z art. 491 § 2 k.c. , czyli co nieukończonej części (por. M. Lemkowski, Glosa do wyroku SN z 19.3.2004 r., IV CK 172/03, Rej. 2006, Nr 1, s. 136; A. Olejniczak, w: Kidyba, Komentarz, 2010, t. III, cz. 1, s. 673) (Ł. Żelechowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red.

…Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 i 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 września 2021 r., V AGa 398/20).

…W razie umownego zastrzeżenia odstąpienia od umowy regulacja zawarta w art. 491 § 2 k.c. , jako dotycząca zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, także nie znajduje bezpośredniego zastosowania. Zgodnie z art. 395 § 2 k.c. „W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą.

Sygnatura akt I ACa 983/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSA Tomasz Sobieraj sekretarz sądowy Ewa Zarzycka po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2022 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa…

…W nawiązaniu do tego podnieść należy: Z art. 491 § 1 k.c. wynika, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do…