Orzeczenia i interpretacje

…własności w wyznaczonym wcześniej terminie, zgodnie z art.491§1 k.c. Ponadto powodem odstąpienia poza upływem wyznaczonego terminu była przede wszystkim zwłoka powódki w przystąpieniu do umowy przeniesienia własności, która trwała prawie cztery lata.

…2016 r.), aktualizowało się z mocy prawa, na podstawie art. 491 § 1 k.c. uprawnienie do odstąpienia od Umowy, zrealizowane przez pozwanego zgodnie z treścią pisma z 23 lutego 2016 r. (k. 50). W tym stanie rzeczy, powodowa Spółka nie mogła w dniu 28 kwietnia 2016 r. złożyć skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od…

…Jako podstawę odstąpienia podał art. 491 § 1 k.c. , stwierdzając, że pozwana miała wykonać umowę w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r., w tym roboty dotyczące kotłowni, lecz tego nie uczyniła, mimo wezwania z 10 stycznia 2014 r. i licznych ustnych ponagleń.

…modyfikację ustawowego prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 491 k.c. Jego podstawę prawną stanowi natomiast art. 492 k.c. , który ma zastosowanie tylko wówczas, gdy strony w umowie zastrzegły to prawo, łącząc je z zawinionym niewykonaniem zobowiązania w terminie ściśle określonym - zwłoką w wykonaniu zobowiązania.

…na dzień odstąpienia na podstawie art. 640, art. 354 § 2 i art. 491 § 1 k.c. z uwagi na brak wymaganego i koniecznego współdziałania Zamawiającego w realizacji Kontraktu, co przejawiało się przede wszystkim w braku akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów ich zawierających sporządzonych przez Wykonawcę…

…Nie dopełnił jednak wszystkich wymogów przewidzianych w art. 491 §1 k.c. , albowiem nie wykazał, aby wezwał pozwanego wzajemnego do wykonania robót i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni dodatkowy termin. Niezależenie od tego Sąd Okręgowy nie stwierdził zaistnienia umownych przesłanek do nałożenia kary, która była…

…Wskazać należy, iż przepis art. 491 § 1 zd. 1 k.c. nakłada na wierzyciela obowiązek dopełnienia pewnych aktów staranności przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wierzyciel zatem winien wyznaczyć odpowiedni termin do wykonania zobowiązania pod rygorem odstąpienia od umowy, a w razie bezskutecznego upływu…

…a więc nie mogło dojść do odstąpienia na podstawie art. 491 k.c. Jest też niesporne, że strony nie zastrzegły umownego prawa odstąpienia ( art. 395 k.c. ). Skarżący nie zauważa jednak, że przepis art. 394 § 1 k.c. jest samodzielną podstawą odstąpienia od umowy, a przesłanki odstąpienia różnią się od tych…

…649⁴ § 1 k.c. , art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. złożyło pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy (...) z przyczyn leżących po stronie inwestora (zamawiającego), w tym z uwagi na okoliczności zawinione przez pozwaną.

…W dniu 29 listopada 2011 r. pozwani powołując się na treść art. 491 k.c. złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, wskazując, że zamawiający pomimo jego obowiązku wynikającego z art. 647 k.c. nie przekazał wykonawcy poprawnej dokumentacji projektowej, a…

…Powód był zatem w pełni uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało w sposób dorozumiany zawarte w pozwie. Tym samym powód jako strona stosunku obligacyjnego wykorzystał przysługujące mu uprawnienie prawnokształtujace.

…wykraczają poza kwestie ściśle pieniężne; 2) naruszenia art. 491 § l k.c. poprzez błędne przyjęcie, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy powodowie nie mogli odstąpić od umowy, skoro ich świadczenie wynikające z umowy Nr (...) z dnia 8 sierpnia 2011 roku zostało już spełnione, mimo że powodowie, po wykonaniu…

…podstawy odstąpienia od umowy, lecz taką podstawę stanowił art. 491 § 1 k.c. skoro pozwana w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z dnia 30 maja 2011 r. jako jego przyczynę wskazała brak działań zmierzających do wykonania umowy i znaczne opóźnienie w wykonaniu prac.

…o odstąpieniu od umowy podwykonawczej na podstawie art. 491 § 1 k.c. , wobec niewykonywania przez wykonawcę obowiązków polegających na dostarczaniu materiałów oraz nieregulowaniu płatności. W uzasadnieniu powołała się na uprzednie wyznaczenie terminu pismem z 18 października 2012 r. Wnioski złożone przez powodów na…

…konieczności wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu ( art. 491 § 1 k.c. ). Domniemanie winy dłużnika (powodów) w niewykonaniu zobowiązania jest obalane. Następuje przeniesienie ciężaru dowodu z wierzyciela (pozwanego) na dłużnika (powodów).

…wykonywania tego obowiązku, w związku z czym na podstawie art. 491 § 1 i 2 k.c. odstąpił od umowy w części odpowiadającej niespełnionym świadczeniom, których wartość odpowiada kwocie 15.282.750 zł. Ponadto kwestionował twierdzenie interwenienta, że nie był uprawniony do zapłaty części wynagrodzenia w kwocie 10.992.390…

…Powód wskazuje, że odstąpił od umowy w trybie art. 491 k.c. po uprzednim wyznaczeniu pozwanej w piśmie z dnia 16 maja 2018r dodatkowego termin. Wskutek przedawnienia roszczenia o zapłatę, zobowiązanie strony pozwanej do zapłaty należności przekształciło się w zobowiązanie naturalne, niemożliwe do zrealizowania przy…

…pismem z 30 czerwca 2014 r. jako podstawę prawną wskazuje art. 491 § 1 k.c. , 640 k.c. oraz § 27 umowy, żadna z tych podstaw nie uprawniała jednak do odstąpienia od umowy. Co więcej strony postanowiły, że odstąpienie przysługuje w sytuacjach określonych w tytule XV kodeksu cywilnego oraz w sytuacjach umownych, dlatego…