Orzeczenia i interpretacje

…Bezzasadna odmowa odbioru robót i zapłaty wykonawcy wynagrodzenia stanowi zwłokę inwestora ( art. 486 § 1 k.c. ), takie zachowanie wierzyciela stanowi też naruszenie art. 354 § 2 k.c. Ze względu na ramowy charakter umowy o roboty budowlane brak w niej wprost przepisów określających dokładniej powinność odbioru, za…

…obiektywną, niezależną od przejawu woli powódki; ⚫ art. 486 § 2 k.c. poprzez błędną wykładnię, przejawiającą się stwierdzeniem, że wady dokumentacji projektowej świadczą o zwłoce wierzyciela jako zamawiającego i stanowią okoliczność uniemożliwiającą żądanie zapłaty kary umownej w sytuacji braku zgłoszenia zarzutu…

…W takim wypadku wierzyciel, nie chcąc popaść w zwłokę wobec dłużnika ( art. 486 § 2 k.c. ), powinien przyjąć świadczenie zaofiarowane mu - nawet bez wiedzy dłużnika - przez osobę trzecią, chyba że osoba ta działa mimo sprzeciwu dłużnika.

Sygn. akt I C 799/1 8 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janusz Supiński Protokolant: Katarzyna Kucharska po rozpoznaniu w dniu 18.10.2018 r. w Giżycku sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko…

…art. 476 k.c. w zw. z art. 481 § 1 k.c. oraz w zw. z art. 486 k.c. , art. 488 k.c. , art. 123 § 1 k.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. , art. 498 § 1 k.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. , art. 366 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. , art. 351 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. , art. 328 § 2 k.p.c. w zw.

…Takie zachowanie zamawiającego stanowi zwłokę wierzyciela ( art. 486§2 kc ), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy (por. wyrok SN z dnia 07 października 2010 r., IV CSK 173/10).

VIII GC 69/15 UZASADNIENIE Województwo (...) Zarząd Melioracji i (...) w S. złożył pozew przeciwko K. B. o zapłatę kwoty 298.021,11 zł z ustawowymi odsetkami od 9 września 2014 r., domagając się jednocześnie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm…

…nie udowodniła swoje roszczenia również w oparciu o art. 486 §1 k.c. Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako bezzasadną. O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw.

Sygn. akt VIII Gz 298/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie: Przewodniczący:SSO Agnieszka Górska (spr.) Sędziowie:SO Piotr Sałamaj (del.) SR Rafał Lila po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M.…

…w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego w zw. z art. 486 § 1 i 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji przerzucenie na pozwaną spółkę wszelkich konsekwencji za zwłokę w odbiorze prac, jaka powstała po stronie inwestora (wierzyciela), co pozostaje w sprzeczności z treścią art. 486 § 1 i 2 k.c. ; -…

Sygnatura akt XII C 53/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 18 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Zofia Lehmann Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Witaszczyk po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. w Poznaniu na…

…Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z treścią art. 486 § 1 k.c. w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Stosownie do treści § 2 cytowanego przepisu wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź…

…od powoda na rzecz pozwanego kary umowne; 2. art. 486 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i art. 476 k.c. oraz w zw. z art. 639 k.c. i art. 640 k.c. , poprzez niezastosowanie norm prawnych z nich wynikających i przyjęcie, że powód pozostawał w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy i ponosi za to odpowiedzialność, podczas…

…643 kc , które należy ocenić jako zwłokę wierzyciela ( art. 486 § 2 kc ). Jej konsekwencja jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Według pozwanego klauzula jest powtórzeniem stanu prawnego w związku z tym, że brak przystąpienia do procedury odbioru…

…szkody powstałej wskutek zwłoki ( art. 477 § 1 i art. 486 § 1 kc ), a także żądanie zapłaty odsetek za czas opóźnienia ( art. 481 § 1 kc ) i kary umownej ( art. 484 § 1 kc ). Miejsce wykonania umowy określa się według założeń prawa materialnego, przy czym zgodnie z art. 454 § 1 kc jeżeli miejsce spełnienia świadczenia…

…konwalidowane i nie zostały nigdy skutecznie ponowione, b) art. 486 k.c. w zw. z art. 709¹³ § 2 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że powodowi należne są kary za bezumowne korzystanie z przedmiotów umów leasingu (pojazdów) w sytuacji, gdy wypowiedzenia umów były bezskuteczne, z…