Orzeczenia i interpretacje

…się w ten sposób przez wierzyciela zwłoki w rozumieniu art. 486 § 2 k.c. Sąd I instancji zauważył, że wbrew stanowisku pozwanego, materiał zebrany w sprawie wskazuje, iż Gmina G. dążyła do przekazania zabytków pozwanemu, wyznaczając do tego stosowne terminy.

…Nie można też przyjąć, aby powód dopuścił się zwłoki w odbiorze przedmiotu najmu w rozumieniu art. 486§2 k.c. , bowiem – jak wynika z ustaleń Sądu Okręgowego - wskazał racjonalny i uzasadniony powód nieobecności swojego przedstawiciela na wyznaczonym terminie inwentaryzacji i wniósł o wyznaczenie innego terminu.

…maja 2015 roku do dnia zapłaty powodowie wskazali również art. 486 kc podnosząc, że nie mogli spełnić świadczenia ze względu na zwłokę pozwanego. Z ostrożności procesowej powodowie wskazali także, że podstawą odpowiedzialności pozwanego co do odsetek ustawowych za okres od dnia 15 października 2014 roku do 4 maja 2015…

…że to pozwany w pozostawał w zwłoce stosownie do regulacji art. 486 § 2 k.c. , - przyjęciu, iż powyżej wskazane terminy nie mogą być uznane również przez wzgląd na niekonsekwentne zachowanie powoda, który od 29 listopada 2013 roku kolejno zgłaszał obiekt jako gotowy do odbioru, a następnie po wskazaniu przez pozwanego…

…zaś pomiędzy pozwaną a powodem M. C. na pewno, d. art. 486 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie do sprawy, w sytuacji gdy powodowie są w zwłoce z odebraniem lokali do użytkowania, 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało na wpływ na rozstrzygnięcie, t.j. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną i wybiórczą ocenę…

…Zwłoka powódki w tym przedmiocie ( art. 486 § 2 k.c. ) oznacza, że pozwany nie popada w zwłokę w wykonaniu swojego zobowiązania, to jest w zwłokę w złożeniu w Starostwie Powiatowym w Ł. poprawionego (niewadliwego) projektu budowlanego. Powyższe strony zapisały wprost w treści ugody sądowej, gdzie w pkt 3 i 4…

…zarzucając mu naruszenie prawa materialnego w postaci art. 486 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez nieuwzględnienie w pełnej wysokości kary umownej zastrzeżonej przez strony za niedostarczenie w terminie przez powódkę dla pozwanej dokumentów przewozowych i faktury.

…Stosownie zaś do treści art. 486 k.c. w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego ( § 1 ). Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź…

…zasadę ekwiwalentności i lojalności, 5/ naruszenie art. 486 § 1 i 2 k.c. przez niezastosowanie, przez uznanie, że skoro pozwana nie wyznaczyła powodom odpowiedniego terminu na realizację zlecenia nr (...) to tym samym na własne ryzyko i niebezpieczeństwo pozwana popadła w zwłokę, 6/ naruszenie art. 483 § 1 k.c. oraz…

…(...) (występującą w roli wierzyciela) jest unormowana w art. 486 § 2 k.c. zwłoka wierzyciela. W art. 486 § 2 k.c. wskazane zostało, że wierzyciel dopuszcza się zwłoki gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaoferowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może…

…po stronie powoda, 5. art. 462 k.c. oraz 463 k.c. art. 486 § 2 k.c. - poprzez jego niezastosowanie, co w konsekwencji doprowadziło do zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda odszkodowania tytułem bezumownego korzystania ze skutera zamiennego, mimo że powód odmawiał pokwitowania pozwanemu, co uprawniało go do…

…na rzecz spółki prawa handlowego; 2. naruszenie art. 486 §1 i § 2 k.c. w zw. z art. 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i błędne przyjęcie, że jako dłużnik mógł spełnić świadczenie poprzez przekaz pocztowy, podczas gdy przekaz pocztowy, który nie został podjęty…

…Zgodnie bowiem z art. 486 § 2 kc , wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

…Inwestor powinien w tym zakresie współpracować z wykonawcą, a odmowa współpracy stanowi zwłokę wierzyciela ( art. 486§2 k.c. ). W ocenie Sądu Apelacyjnego brak jest podstaw, aby nie dać wiary świadkowi P. S. , iż przypominano pracownikom inwestora o udzieleniu pełnomocnictwa i go nie otrzymano.

…rozstrzygnął prawidłowo opierając swoje orzeczenie na art. 486 § 2 k.c. i art. 693¹ k.p.c. Na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut błędnego rozstrzygnięcia o postępowania. Zasadą w postępowaniu nieprocesowym jest, iż każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie co oznacza, że…

…643 k.c. ), które należy oceniać jako zwłokę wierzyciela ( art. 486 § 2 k.c. ), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Niemniej jednak, jak wyżej wskazano, brak zawinienia po stronie wykonawcy w opóźnieniu realizacji przedmiotu…

…go z solidarnej odpowiedzialności na mocy w/w przepisu; - art. 486 § 1 i 2 kc – poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy istniały przesłanki do jego zastosowania, a polegające na uznaniu, że zachowanie powoda w postaci odmowy przyjęcia oferowanej w trakcie negocjacji ugodowych kwoty odpowiadającej wartości przedmiotu…

…Podkreśli należy, że zgodnie z art. 486 § 2 kc wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

…rzeczy i pojęciem odbioru rzeczy, ale także z przepisów art. 486 § 2 k.c. i art. 551 k.c. regulujących kwestię zwłoki wierzyciela (kupującego). Chwila wydania rzeczy ma w stosunkach między stronami umowy sprzedaży istotne znaczenie z uwagi na niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy w sposób przypadkowy, tj.…

…(...) nie mogło być spełnione ( art. 647 k.c. w zw. z art. 486 § 2 k.c. ). W konsekwencji Sąd uznał, że od tego momentu nie można już było wymagać od powodowej spółki spełnienia świadczenia, a więc dokończenia przedmiotu umowy. Przenosząc powyższe rozważania na grunt zasadności roszczenia powodowej spółki o…