Orzeczenia i interpretacje

…dzieła, jest tu traktowane jako zwłoka wierzyciela ( art. 486 § 2 k.c. ) i tak kwalifikowane zaniechanie ustawodawca opatrzył surowszą sankcją. Przyznał mianowicie wykonawcy prawo odstąpienia od umowy. Przez skuteczne wykonanie prawa odstąpienia wykonawca niweczy umowę i tym samym nie jest narażony na domaganie się…

…obiektywną, niezależną od przejawu woli powódki; ⚫ art. 486 § 2 k.c. poprzez błędną wykładnię, przejawiającą się stwierdzeniem, że wady dokumentacji projektowej świadczą o zwłoce wierzyciela jako zamawiającego i stanowią okoliczność uniemożliwiającą żądanie zapłaty kary umownej w sytuacji braku zgłoszenia zarzutu…

…W takim wypadku wierzyciel, nie chcąc popaść w zwłokę wobec dłużnika ( art. 486 § 2 k.c. ), powinien przyjąć świadczenie zaofiarowane mu - nawet bez wiedzy dłużnika - przez osobę trzecią, chyba że osoba ta działa mimo sprzeciwu dłużnika.

…Takie zachowanie zamawiającego stanowi zwłokę wierzyciela ( art. 486§2 kc ), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy (por. wyrok SN z dnia 07 października 2010 r., IV CSK 173/10).

VIII GC 69/15 UZASADNIENIE Województwo (...) Zarząd Melioracji i (...) w S. złożył pozew przeciwko K. B. o zapłatę kwoty 298.021,11 zł z ustawowymi odsetkami od 9 września 2014 r., domagając się jednocześnie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm…

…w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego w zw. z art. 486 § 1 i 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie i w konsekwencji przerzucenie na pozwaną spółkę wszelkich konsekwencji za zwłokę w odbiorze prac, jaka powstała po stronie inwestora (wierzyciela), co pozostaje w sprzeczności z treścią art. 486 § 1 i 2 k.c. ; -…

…Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z treścią art. 486 § 1 k.c. w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Stosownie do treści § 2 cytowanego przepisu wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź…

…643 kc , które należy ocenić jako zwłokę wierzyciela ( art. 486 § 2 kc ). Jej konsekwencja jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Według pozwanego klauzula jest powtórzeniem stanu prawnego w związku z tym, że brak przystąpienia do procedury odbioru…

…(w przeciwnym wypadku może popaść w zwłokę zgodnie z art. 486 § 2 k.c. ). Jednocześnie dłużnik, który świadczył wcześniej, nie może żądać zwrotu spełnionego świadczenia ( art. 411 pkt 4 k.c. ). Nie są natomiast uzasadnione zarzuty strony pozwanej odnośnie do dokonanej przez Sąd pierwszej instancji wykładni treści…

…1. obrazę art. 354 § 2 k.p.c. w związku z art. 6 k.c. i art. 486 § 2 k.c. w związku z art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 353¹ k.c. polegającą na niewłaściwym zastosowaniu powołanych przepisów przez Sąd I instancji i uznaniu, że powód jako wynajmujący ze stosunku najmu lokalu użytkowego z 1 sierpnia 2014 roku był zobligowany…

I.Sygn. akt XXV C 218/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Michał Jakubowski Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Mamrot po rozpoznaniu na rozprawie dnia 26 marca 2018 roku w Warszawie sprawy z…

…Sąd Rejonowy wskazał, że skoro pozwany z możliwości takiej nie skorzystał, to zgodnie z art. 486 § 2 k.c. , popadł w zwłokę. Efektem tego jest, że zgodnie z art. 491 § 1 k.c. zdanie drugie , powód mógł żądać zapłaty umówionego wynagrodzenia.

…odmowy przyjęcia świadczenia w doktrynie odwołano się do art. 486 § 2 k.c. , zgodnie z którym wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionej przyczyny bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza…

…Konsekwencją tego jest popadnięcie wierzyciela w zwłokę ( art. 486 § 1 i 2 k.c. ). W tej sytuacji dłużnik nie może zostać obciążony negatywnymi następstwami zachowania się wierzyciela. Nieuprawnione zachowanie wierzyciela nie może skutkować uznaniem, iż pozwany opóźniał się ze spełnieniem świadczenia.

…Sąd Rejonowy zważył co następuje: Powód żądanie pozwu oparł na art. 486 k.c. dochodząc odszkodowania za szkodę jaką poniósł w związku z nieodebraniem przez pozwaną przesłanych przekazem pocztowym pieniędzy. Kwota dochodzona pozwem stanowiła szkodę, jaką poniósł powód na skutek wyegzekwowania od niego należności w toku…

…i niedokładnym określeniem przedmiotu umowy; - naruszenie art. 486 § 2 k.c. w zw. z art. 354 § 2 k.c. poprzez bezpodstawne uznanie, że nieprzyjęcie przez powoda świadczenia niezgodnego z umową jest brakiem współdziałania ze strony powoda przy realizacji umowy; - naruszenie art. 483 k.c. w zw.