Orzeczenia i interpretacje

…zarzutu rażącego zawyżenia kary umownej , w rozumieniu art. 484 §2 kc - nawet gdyby przyjąć stanowisko zgodnie z którym gmina (...) była uprawniona do skutecznego zgłoszenia zarzutu potrącenia wierzytelności wzajemnej z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych , kwota należna jej z tego tytułu nie…

…wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody ( art. 484 § 1 zd. 1 k.c ). Jej skuteczne zastrzeżenie nie zwalnia dłużnika z obowiązku zapłaty nawet w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody ( uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 06.11.2003 r., III CZP 61/03, OSNC 2004/4/69).

…wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody ( art. 484 § 1 k.c. ). Karę oznaczyć można więc poprzez podanie konkretnej kwoty, ale również w jakimś ułamku lub procencie w odniesieniu do wartości świadczenia głównego. Ilekroć w umowie zastrzegana jest kara umowna, strony powinny precyzyjnie wskazać tytuł do jej…

…dla terminu realizacji umowy, c/ odwołując się do treści art. 484 §2 kc oraz wskazanych tam podstaw ewentualnego ograniczenia wysokości kary umownej , Sąd Okręgowy argumentował , iż norma ta ma na celu nie tylko uwzględnienie interesu wierzyciela, który otrzymał świadczenie po terminie, ale przede wszystkim…

…Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli jednak zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary…

…przepisy i karę umowną uznać za należnie nałożoną; - art. 484 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, polegające na uznaniu kary umownej za nienależnie nałożoną, podczas gdy przy ustaleniu przez Sad I instancji, iż uchybienia, za które pozwany nałożył na powoda karę umowną miały miejsce tj. przy ustaleniu, iż miało…

…Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli jednak zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary…

…Strona poszkodowana nie jest zatem zobowiązana do wykazywania szkody, co wynika z art. 484 § 1 k.c. , gdyż jak wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy, dla wierzyciela już samo niewykonanie zobowiązania stanowi szkodę. To oznacza, że niewykonanie zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy o pracę, jakim jest…

…prawa materialnego, tj.: a. art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że nie było podstaw do naliczenia stronie powodowej przez M. sp. z o.o. kary umownej z tytułu zwłoki powoda w realizacji umowy z dnia 11 października 2016 roku zawartej przez M. sp.…

…karą umowną, to wymagałaby ona miarkowania zgodnie z art. 484 § 2 k.c. jako rażąco wygórowana w stosunku do ewentualnie poniesionej przez pozwaną szkody. Stwierdził, że ewentualną szkodą pozwanej byłby utracony zysk ze sprzedaży, który w zakresie transakcji wykazanych przez pozwaną pozostaje w rażącej dysproporcji do…

Sygn. akt VIII GC 400/22 UZASADNIENIE A. B. w pozwie z 28 lipca 2022 r. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła o uznanie za bezskuteczną w stosunku do niej czynności prawnej - umowy z 31 lipca 2017 r. dotyczącej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr (...)…

…kwestionowała, nie wnosiła też o jej miarkowanie w myśl art. 484 § 2 k.c. Całkowicie niezasadne było też żądanie powódki w zakresie zasądzenia kwoty 16.250 zł, odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy, skoro R. G. podjął ją z depozytu sądowego złożonego przez pozwaną, po uzyskaniu przez tego podwykonawcę prawomocnego…

Sygn. akt VIII C 48/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Bielecka-Gąszcz Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Górniak po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2023 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z…

…po jej zakończeniu, które ma bezterminowy charakter ( art. 484 k.c. w zw. z art. 455 k.c. ), to trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 120 k.c. bieg terminu takiego roszczenia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Sygn. akt VIII C 457/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 marca 2023 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym w składzie: przewodniczący: Sędzia Bartek Męcina protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2023 roku w Ł. sprawy z…

…zastrzegły karę umowną (zarzut VII); – art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. polegające na uznaniu za niezasadnej okoliczności, iż niewystąpienie po stronie powoda szkody majątkowej, wyłącza możliwość naliczenia kary umownej (zarzut VIII); – art. 484 § 4 k.c. polegające na niedokonaniu miarkowania kary umownej pomimo…

…Art. 484 § 1 k.c. stanowi z kolei, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Możliwość dochodzenia zapłaty kary umownej nie jest w żadnej mierze uzależniona od wystąpienia po…

…i przepisami Kodeksu Cywilnego procedurą reklamacji), - art. 484 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji nieprawidłowe uznanie, iż brak jest w polskim porządku prawnym możliwości kumulacji kar umownych naliczonych na podstawie jednej umowy tytułem nienależytego jej wykonania…

…Wreszcie, za nieuzasadniony Sąd Okręgowy uznał wniosek powódki o zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. jako rażąco wygórowanej. Należało bowiem mieć na uwadze rzeczywistą szkodę poniesioną przez pozwaną w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji, do którego przyczyniła się również zwłoka…