Orzeczenia i interpretacje

Sygn. akt I ACa 1285/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Kowacz-Braun Sędziowie: SSA Jerzy Bess (spr.) SSA Andrzej Struzik Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia…

…Zatem po stronie powodowej powstała wierzytelność o zapłatę kary umownej ( art. 484 k.c. ), co usprawiedliwia zasądzenie dochodzonej należności. O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł pozwany R. K. , zaskarżając go w całości.

…Według art. 484 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody; żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej nie…

…Podstawą prawną naliczenia kar umownych jest art. 484 kc Zgodnie z § 1 powołanego przepisu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

…umową kara powinna podlegać miarkowaniu na podstawie art. 484 § 2 k.c. Solidarną odpowiedzialność Gminy Ł. z pozwaną spółką (...) powódka oparła na art. 647¹ k.c. powołując się jednocześnie na pisemną zgodę na podwykonawstwo powódki, udzieloną przez pozwaną gminę.

…kary umownej, naliczonej powódce, w oparciu o przepis art. 484 § 2 k.c. Powódka, choć z kilkunastodniowym opóźnieniem, to jednak w całości wykonała prace zlecone mu w umowie o roboty budowlane z dnia 27 kwietnia 2010 r. Powódka zarzuciła, że zakończenie robót miało miejsce w dniu 28 stycznia 2011 r., a więc 11 dni po…

…Zauważyć należy, że art. 484 § 1 k.c. stanowi, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

…tej kary umownej jako rażąco wygórowanej i na podstawie art. 484 § 2 k.c. obniżył ją do kwoty 300.000 zł. Stwierdził, że naliczona przez powoda kara umowna była niewspółmierna, a dodatkowo towarzyszył jej brak szkody. Ostatecznie po dokonaniu miarkowania kary umownej do 300.000 zł oraz uwzględnieniu zarzutu potrącenia…

…wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana . ( art. 484 § 1 kc ). Treść art. 476 kc definiuje pojęcie „zwłoki”, które to zdarzenie prawne ustawodawca ustawił na zasadzie domniemania winy w opóźnieniu spełnienia świadczenia. Przepis art. 476 i 477 kc stanowi zatem konsekwencję ogólnej zasady odpowiedzialności…

…Art. 484 § 1 zd. pierwsze k.c. stanowi, iż razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Z treści przytoczonych przepisów wynika, iż zapłata kary umownej stanowi niejako automatyczną…

…Zgodnie natomiast z treścią art. 484 . § 1. k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wy­konania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesio­nej szkody, przy czym żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość za­strzeżonej kary nie jest…

…Możliwość zmniejszenia kary umownej wynika także z kodeksu cywilnego , albowiem w myśl art. 484 § 2 kc : jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

…lub nienależyte wykonanie zobowiązania ( art. 483 § 1 i art. 484 § 1 w zw. z art. 471 k.c. ). Zobowiązany do zapłaty kary może w związku z tym bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

…471 kc ; 9) niewłaściwe zastosowanie art. 483 § 1 kc i art. 484 § 1 kc , skutkujące uznaniem, że pozwany nie miał podstaw do nałożenia na powoda kary umownej na skutek kontroli przeprowadzonej u powoda; 10) niezastosowanie art. 411 pkt 1 kc przez nieuwzględnienie tego przepisu w ocenie zasadności zgłoszonych roszczeń,…

…się należności z tytułu kary umownej od wielkości szkody ( art. 484 § 1 zd. 1 kc – wyr. SN z dnia 17 czerwca 2003 roku, III CKN 122/01, LEX nr 141400). Najistotniejszą funkcję, jaką pełni kara umowna, jest jednak funkcja kompensacyjna. Kara umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie…

…Przyznanie jednak tego świadczenia byłoby sprzeczne z art. 484 § 1 kc oraz z treścią umowy stron. Co do zasady bowiem strony zastrzegły, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kary umownej.

…Pozwany nie złożył wniosku o miarkowanie owych kar na mocy art. 484 § 2 k.c. , zaś motywowane innymi względami żądanie oddalenia powództwa głównego nie może być uznane za surogat takiego wniosku. Nie zasługuje na akceptację, w przeciwieństwie do wyżej omówionego, zarzut naruszenia w skarżonym rozstrzygnięciu art. 491…

Sygn. akt I C 1157/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (co do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. L. 5 w G. ) Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Michał Jank Protokolant: staż. (...) po…

…zarzutu dotyczącego miarkowania kary umownej w trybie art. 484 § 2 k.c. Tymczasem miarkowanie kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. należy do tzw. prawa sędziowskiego, ale stosowanego wyłącznie na żądanie dłużnika. Jak wskazuje się w orzecznictwie przewidziane w art. 484 § 2 k.c. uprawnienie dłużnika do żądania…

…przedmiotowej inwestycji, 2. art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez ich błędną wykładnię, wyrażającą się w uznaniu przez sąd orzekający, że w okolicznościach niniejszej sprawy istniała możliwość naliczenia kar umownych bez względu na wysokość poniesionej przez zamawiającego szkody, 3. art. 476 k.c.…