Orzeczenia i interpretacje

…spółki jawnej Rada Andrzej R. o zbadanie zgodności: art. 484 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) z art. 20, art. 21 i art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, p o s t a n a w i a: odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.

…wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji; - art. 353¹, art. 484 § 2 , art. 58 § 1 i § 2 oraz art. 5 k.c. w zw. z art. 14 i 139 Pzp, przez wprowadzenie do siwz w części Warunków Szczególnych Kontraktu postanowień, które są sprzeczne z zasadą swobody zawierania umów, ograniczają wykonawcom możliwość żądania…

…2 porozumienia należy odpowiednio stosować art. 361 § 2 i art. 484 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p. Tymczasem Sąd drugiej instancji błędnie założył, że odszkodowanie określone w porozumieniu jest świadczeniem oderwanym od ogólnych reguł odpowiedzialności odszkodowawczej, a szkoda powstaje poprzez sam fakt naruszenia…

…Spółki o istnieniu podstawy do jej obniżenia stosowanie do art. 484 § 2 k.c. W wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej powódki wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2008 r., Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w punkcie 1, w części oddalającej powództwo o 95 000 USD z odsetkami oraz w części orzekającej o kosztach procesu, a…

…647, art. 647¹ § 5 w związku z art. 65 § 2, art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c. oraz art. 65 § 2 k.c., a także przepisów postępowania, mianowicie art. 479¹² w związku z art. 232, art. 381, art. 9 oraz art. 217 i art. 391 § 1 k.p.c., art. 240 § 1 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1…

…z art. 5, art. 58, art. 353¹, art. 354 § 1, art. 471, art. 484 § 2, art. 487 §2, art. 647 Kodeksu cywilnego. Protestujący wnosił o zmianę SIWZ poprzez: 1. Zmianę zaskarżonych Subklauzul 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 10.2, 10.3 oraz przywrócenie w nich zapisu „plus rozsądny zysk" lub „wraz z rozsądnym zyskiem" lub „będą…

…354 § 1, art. 471 oraz art. 487 § 2, art. 647 k.c. oraz art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 i 139 ustawy Pzp oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), zwanej dalek u.z.n.k.. W związku z powyższym Odwołujący się wniósł o: 1) zmianę Subklauzul 1.9,…

…Pzp oraz art. 5 k.c., art. 353¹ k.c., art. 647 k.c. oraz art. 484 § 2, art. 58 § 1 i § 2 k.c. w związku z art. 14 i 139 Pzp. Wniósł o zmianę zapisów siwz poprzez modyfikację treści Szczególnych Warunków Kontraktu: 1. Subklauzuli 4.4 ”Podwykonawcy" - poprzez usunięcie zapisu rozpoczynającego się od słów: "Umowy z…

…Sąd Okręgowy na podstawie art. 484 § 2 k.c. uznał, że w mniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające miarkowanie kary umownej z powodu rażącego jej wygórowania. Obie strony wniosły apelacje od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 16 lipca 2008 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że…

…oraz art. 85 ust. 1 ustawy systemowej w związku z art. 484 § 1 k.p.c. W ocenie skarżącego, po pierwsze - przepis art. 78 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia nie może przesądzać wprost o tym, że należne odsetki ustawowe za zwłokę w wypłacie świadczenia rentowego mają być liczone od kwot przyznanego świadczenia po…

…prawa materialnego – art. 362 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i art. 484 § 2 k.c. (błędnie oznaczonego jako k.p.c.). i wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części. Analiza tak sformułowanej skargi kasacyjnej prowadzi jednak do wniosku, że została ona skierowana przeciwko orzeczeniu korzystnemu dla…

…można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484§ 1 kc. ( vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r. I CR 229180, OSNC 1980/12/243). W ocenie Odwołującego kara zastrzeżona na rzecz Zamawiającego w § 7 ust. 2 tiret 4 prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia.

…Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się jednak podstaw zredukowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. W ocenie tego Sądu, pozwany nie wnosił ostatecznie o takie zredukowanie, ale jedynie żądał oddalenia powództwa powoda. Ponadto Sąd Apelacyjny zaznaczył, że miarkowanie kary umownej powinno być stosowane…

…Rozważając zaś kwestię ewentualnego zmniejszenia kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c., nie znalazł podstaw do jej miarkowania, chociaż uznał, że zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części. Dotrzymanie tego terminu było bowiem o tyle istotne, że wraz z wybudowaniem obiektu handlowego miał ulec zwiększeniu…

…227 § 1 k.p.c. i art. 471, art. 473 § 1, art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c. Powołując się na te podstawy, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie apelacji powódki albo o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

…brak podstaw do miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Apelacja powoda została oddalona w całości, nastomaist uwzględniono w części apelację strony pozwanej. W rezultacie, w wyniku zmiany wyroku Sądu pierwszej instancji, pozwany został obciążony karą umowna w wysokości 100.000 zł.

…przyjęcie dopuszczalności potrącenia; art. 647 k.c. oraz art. 484 § 2 k.c. w zw. z § 10 ust. 5 oraz § 12 ust. 3 umowy przez przyjęcie dopuszczalności odstąpienia od części umowy i naliczenia kar umownych; art. 481 k.c. w zw. z § 11 ust. 2a w zw.