Orzeczenia i interpretacje

…zarzucając naruszenie art. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 484 § 1 k.c., art. 488 w zw. z 354 § 2 k.c., art. 484 § 2 k.c. oraz art. 8 i 94 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej…

…Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie zastrzeżenia kary umownej odszkodowanie przewyższające karę umowną należy się tylko gdy strony tak postanowią w umowie. Nienależyte spełnienie świadczenia pieniężnego mogłoby zaś prowadzić do konieczności zapłaty wysokich odsetek umownych oraz niezależnie od tego naprawienia szkody…

TezaZakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej może odnosić się zarówno do przedmiotu działalności faktycznie prowadzonej przez pracodawcę, jak i do działalności zaplanowanej. Zakres zakazanych działań konkurencyjnych powinien być skonkretyzowany w umowie o zakazie konkurencji.

TezaMożna zastrzec skutecznie, na podstawie art. 483 k.c., karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy leasingu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez leasingobiorcę (korzystającego).

…Powyższy zapis umowy jest zgodny z art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

…jest ten wniosek Sądu I instancji, iż powódka na podstawie art. 484 § 1 kc w zw. z art. 483 § 1 kc może żądać od pozwanej kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu umowy stron wraz z przewyższającym tę karę odszkodowaniem za utracone korzyści spowodowane brakiem możliwości sprzedaży energii elektrycznej.

…§ 2 w zw. z art. 411 pkt 11 w zw. z art. 65 § 2 w zw. z art. 484 § 1 i 5 w zw. z art. 362 k.c., art. 362 w zw. z art. 828 § 1 k.c. oraz obrazę art. 479¹² § 1 w zw. z art. 382 w zw. z art. 386 § 4 i 6 w zw. z art. 245 w zw. z art. 258 k.p.c., art. 230 w zw. z art. 382 w zw. z art. 233 § 1 k.p.c., art. 233 § 1 w zw.

…nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 484 § 1 k.c.), to za paradoksalną ocenić należałoby koncepcję zakładającą, że przyczyny uzasadniające odstąpienie od umowy przez jedną stronę mogą stanowić jednocześnie podstawę dochodzenia przez drugą stronę kar umownych.

…Przepis art. 484 § 1 k.c. ma charakter dyspozytywny i strony mogą umówić się, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania, tak, jak uczyniły to strony w rozpoznawanej sprawie. Wówczas kara umowna ma charakter zaliczany, to znaczy podlega zaliczeniu na należne wierzycielowi odszkodowanie z tytułu nie…

…t.: Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 484 § 1 i art. 75 k.c., poprzez niewłaściwe ich zastosowanie i błędną wykładnię. Apelująca wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, ewentualnie o uchylenie wyroku oraz o przekazanie…