Orzeczenia i interpretacje

…za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi ( art. 476 k.c. ). Stosownie do treści przepisu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych , uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

…kara umowna należy się jedynie w razie zwłoki dłużnika ( art. 476 k.c. ), nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, iż opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

…umowy rodzi obowiązek wypłaty wynagrodzenia; - naruszenie art. 476 k.c. w zw. z art. 65 k.c. przez przyjęcie, że przekroczenie terminu wykonania umowy przez wykonawcę może usprawiedliwiać zlecenie mu prac przez osobę trzecią wobec stron umowy i bez zgody jednej z nich, w tym prac zleconych po upływie terminu wykonania…

…Gdy jednak poręczyciel po wezwaniu do zapłaty przez wierzyciela ( art. 476 w zw. z art. 880 k.c. ) dopuszcza się zwłoki w spełnieniu wymaganego świadczenia, to wynikające stąd odsetki stanowią wyłącznie jego zobowiązanie i mogą wykraczać poza ustalone granice odpowiedzialności (tak np. wyrok SA w Gdańsku z 16 lipca…

…naliczania odsetek są przepisy art. 481 § 1 i 2 k.c. , art. 476 k.c. w zw. z art. 817 § 1 k.c. Powódka żądała odsetek od dnia 30 września 2012 r. Sąd zważył jednak, że zgodnie zawartą umową miała ona trwać do dnia 21 listopada 2012 r. Dopiero w tej dacie powódka mogła zgodnie z umową wystawić rachunek.

…Zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. W niniejszej sprawie zobowiązanie pozwanego do wypłaty świadczenia okresowego miało charakter terminowy i stawało się…

…Wskazać również należy, że w świetle art. 476 k.c. istnieje domniemanie prawne, zgodnie z którym dłużnik niedotrzymujący terminu wykonania zobowiązania pozostaje w zwłoce. Wierzyciel nie musi więc udowadniać, że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia jest spowodowane okolicznościami, za które dłużnik odpowiada.

…aneksu, bowiem nie posiadała wiedzy o jego zawarciu, b) art. 476 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie, a w konsekwencji przyjęcie, iż Spółka (...) bezpodstawnie dokonała potrącenia kar umownych z wynagrodzenia powoda za nieterminowe wykonanie robót, podczas gdy powód nie udowodnił, iż nie ponosi…

…za pobraną energię, wskazać należy, że zgodnie z art. 476 k.c. , dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.

…Zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik…

…Orzeczenie w przedmiocie odsetek uzasadnione było treścią art. 481 k.c. w zw. z art. 476 k.c. Roszczenie o zwrot nienależnie zatrzymanego wadium stanowi świadczenie nieterminowe. Termin jego wymagalności wyznacza wezwanie wierzyciela do zapłaty.

…a więc kwalifikowanego zawinieniem opóźnienia (por. art. art. 476 KC ). Natomiast nie można pozwanej czynić zarzutu z tego, że sama nie dokonała odbioru dzieła powódki, lecz w tym zakresie ograniczyła się do odbioru dokonanego przez inwestora.

…- prawa materialnego w postaci: a) art. 455 k.c. w zw. z art. 476 zd. 1 k.c. poprzez zasądzenie odsetek ustawowych za zwłokę od kwoty 2500złotych za okres od dnia wniesienia pozwu mimo, że powód pozwem wniósł jedynie o zasadzenie kwoty 2500 złotych, a rozszerzył powództwo o dalsze 2500 złotych dopiero pismem z dnia 24…

…odsetki za opóźnienie powstałe po stronie podwykonawcy ( art. 476 k.c. ). Wykładnia gramatyczna art. 647¹ § 5 k.c. przemawia za ograniczeniem odpowiedzialności inwestora wyłącznie do wynagrodzenia (należności głównej). Znajduje ona wsparcie w innych przepisach ustawowych.

…Zwłoka zaś jest kwalifikowanym opóźnieniem – zawinionym przez stronę, która się jej dopuszcza ( art. 476 k.c. ). W okolicznościach niniejszej sprawy nie można, w ocenie Sądu I instancji, przypisać pozwanemu zwłoki w zakresie nieterminowego wykonania umowy, opóźnienie nastąpiło bowiem z przyczyn niezależnych od niego i…

…Zgodnie z art. 476 kc dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie. Natomiast w myśl art. 481 § l kc jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem…

…wobec powodów w zwłokę ze spełnieniem tego świadczenia ( art. 476 k.c. ). Jeżeli zaś dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności…

…wobec faktycznego terminu zakończenia prac; 2. art. 476 kodeksu cywilnego w zw. z art. 6 kodeksu cywilnego poprzez błędną wykładnię i uznanie, że to pozwany był zobowiązany wykazać, że powódka była w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy tj. wykazać, że do opóźnienia doszło z winy powódki, a w konsekwencji uznanie, że…

…O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 476 kc w związku z art. 481 § 1 kc. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc , zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na koszty procesu składają się: opłata od pozwu – 6.500 zł i wynagrodzenie pełnomocnika powoda – 3.600 zł (§ 6 pkt 6 Rozporządzenia…

…nie spełnia go w terminie lub na wezwanie wierzyciela – art. 476 k.c. ), wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.