Orzeczenia i interpretacje

…Zwrócić przy tym też trzeba uwagę na przepis art. 476 k.c. , wedle którego dłużnik nie dopuszcza się zwłoki w sytuacji gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

…odsetki za opóźnienie powstałe po stronie wykonawcy ( art. 476 k.c. ). Dochodząc do konkluzji, że wykładnia gramatyczna art. 647¹ § 5 k.c. przemawia za ograniczeniem odpowiedzialności inwestora wyłącznie do wynagrodzenia (należności głównej).

…z tytułu niewykonania zobowiązania w terminie ( art. 476 k.c. ) należy oceniać wg reguł określonych nie tylko w art. 476 k.c. , ale także wg reguł wynikających z przepisów art. 471-474 k.c. O należytym wykonaniu zobowiązania możemy mówić m.in., gdy zobowiązanie jest wykonane w zakreślonym przez strony terminie.

…spełnia go niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela ( art. 476 k.c. ). Istniej wprawdzie rozbieżność orzecznictwa w tym względzie, ale zdaniem Sądu Apelacyjnego w sytuacji kiedy rozmiary krzywdy dają się ustalić już na dzień wytoczenia powództwa, czy nawet wezwania do zapłaty, a one potem ex post się potwierdzą to…

…się dłużnika z odpowiedzialności za szkodę ( vide też art.476 kc ). Egzoneracja jest zatem możliwa w sytuacji obalenia domniemania, że uchybienie zobowiązaniu jest następstwem obciążających go okoliczności, a więc inaczej mówiąc obalenia domniemania winy dłużnika.

…wezwanie do zapłaty, w którym powołując się na treść art. 476 kc oraz zapisy umowy dzierżawy z dnia 2 listopada 2008 roku wzywał pozwanego do zwrotu należności z tytułu poniesionych przez powoda nakładów koniecznych, celem przystosowania nieruchomości, będącej przedmiotem wypowiedzianej w dniu 1 czerwca 2012 roku…

…W wezwaniu z dnia 16.08.2010 r. powód wezwał pozwanego na podstawie art. 476 kc do zapłaty kwoty 717.956 zł. tytułem zwrotu nienależnie naliczonych i pobranych od (...) S.A opłat za przyjęcie towaru innych niż marża handlowa (k. 113).

…za uchybienie terminowi wykonania umowy albowiem zgodnie z art. 476 k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie. Zdaniem Sądu Rejonowego, twierdzenia powódki, iż nie uchybiła ona terminowi wykonania umowy jest oczywiście nieprawdziwe.

…odsetki za opóźnienie powstałe po stronie wykonawcy ( art. 476 k.c. ). Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia o żądaniu pozwu było rozstrzygnięcie o kosztach procesu. Biorąc pod uwagę, iż powód wygrał niniejszy proces, ulegając tylko w bardzo niewielkiej części swojego roszczenia, Sąd na podstawie art. 98 k.p.c.…

…Pozwany pozostaje w zwłoce stosownie do art. 476 kc a powodowie mają uprawnienie do dochodzenia od pozwanego wykonania zobowiązania , zgodnie z jego pierwotną treścią na podstawie art. 477 § 1 kc oraz roszczenie o naprawienie szkody.

…Odsetki ustawowe zasądzono zatem od dnia 25 października 2012 r. na mocy art. 476 i art. 481 k.c. W pozostałym zakresie żądanie zapłaty wynagrodzenia powódki nie było podważane. Należało się jeszcze w skrócie odnieść do kwestii odstąpienia przez inwestora od umowy z generalnym wykonawcą, w którym to odstąpieniu…

…wymagalność powstaje na zasadach określonych w dyspozycji art. 476 kc , to jest „niezwłocznie po wezwaniu” – czyli wymagalność zobowiązania powstaje odrębnie dla inwestora i generalnego wykonawcy, stąd też początek okresu naliczania odsetek za opóźnienie (należnych zgodnie z art. 481 § 1 kc ) jest inny dla każdego z…

…o odsetkach orzeczono w oparciu o art. 481 k.c. w zw. z art. 476 i art. 817 k.c. . Wyjaśniono, że pozwany otrzymał pismo od powoda wzywające do zapłaty zadośćuczynienia w dniu 21 grudnia 2011 r., a wobec tego żądanie stało się wymagalne po 30 dniach od wezwania i dlatego odsetki zostały zasądzone od dnia 21 stycznia…

…wymagalności poszczególnych transz ( art. 481 kc w zw. z art. 476 kc ). Nie sposób również podzielić podniesionego przez pozwaną zarzutu naruszenia art. 227 kpc w zw. z art. 217 § 1 kpc mającego w jej ocenie polegać na pominięciu dowodu z zeznań M. K. (4) (prezesa zarządu pozwanej) w charakterze strony.

…powstał stan kwalifikowanego opóźnienia, zdefiniowany w art. 476 k.c. W realiach niniejszej sprawy bezsporne było bowiem to, że samo opóźnienie w oddaniu przez powódkę przedmiotu umowy wystąpiło i wynosiło on 18 dni (od 1 do 18 kwietnia 2012 r.).

…Z treści art. 476 k.c. wynika, że dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym, jednakże nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Sygn. akt I ACa 1028/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Szewczyk Sędziowie: SSA Grzegorz Krężołek (spr.) SSA Teresa Rak Protokolant: st. prot. sądowy Marta Matys po rozpoznaniu w dniu 27 listopada…

…od dalszych 10 000 zł zasądził na podstawie art. 481 w zw. art. 476 k.c. od dnia następującego po dniu rozszerzenia powództwa. O kosztach procesu rozstrzygnięto w myśl zasady odpowiedzialności za wynik sprawy ( art. 98 § 1 i 3 oraz 99 kpc ).

…drogi; 4) art. 484 § 1 i 2 kc w zw. z art. 471 kc i art. 476 kc poprzez błędną wykładnię tych przepisów i potraktowanie okoliczności, za które powódka nie jest odpowiedzialna, jako przesłanki obniżenia kar za opóźnienie na podstawie art. 484 § kc , a nie braku obowiązku ich zapłaty oraz niezastosowanie obniżenia kar…

Sygn. akt V CSK 2/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z powództwa "B. S." S. D., R. D. spółki jawnej w G. przeciwko Województwu […] o zapłatę, po rozpoznaniu…